Berita Acara Pphp.doc 194n4c
This document was ed by and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this report form. Report 3l3c15
Overview 3z723u
& View Berita Acara Pphp.doc as PDF for free.
More details 2i4a6q
- Words: 6,894
- Pages: 28
10
Format 1
PAKTA INTEGRITAS Saya/Kami1) yang bertanda tangan di bawah ini : 1. 2. 3.
Nama/NIP Jabatan Nama/NIP Jabatan Nama/NIP Jabatan
: : : : : :
Isikan Nama dan NIP PPHP Isikan Jabatan dalam PPHP (Ketua/Sekretaris/Anggota) Isikan Nama dan NIP PPHP Isikan Jabatan dalam PPHP (Ketua/Sekretaris/Anggota) Isikan Nama dan NIP PPHP Isikan Jabatan dalam PPHP (Ketua/Sekretaris/Anggota) catatan
…….
Sesuai Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada isikan nama SKPD/Bagian Nomor SK Penetapan PPHP Tanggal SK Penetapan PPHP Tentang sesuaikan dengan SK Penetapan PPHP, ditunjuk sebagai Pejabat/Panitia1) Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk paket pekerjaan/kegiatan lingkup 2) isikan nama paket pekerjaan/ SKPD/Bagian1), dengan ini menyatakan : 1. 2.
Tidak akan melakukan praktek KKN ; Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila ada indikasi KKN didalam proses pengadaan barang/jasa ini ; 3. Dalam proses pengadaan ini berjanji akan melaksanakan tugas sebagai Pejabat/Panitia1) Penerima Hasil Pekerjaan secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai tugas dan kewenangan yang diberikan ; 4. Apabila Saya/Kami1) melanggar hal-hal yang telah Saya/Kami1) nyatakan dalam Pakta Integritas ini, Saya/Kami1) bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi istrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Amuntai, ………………………….. Yang menyatakan : 1.
……………………………..........Nama jelas
………………….tanda tangan
2.
……………………………..........Nama jelas
………………….tanda tangan
3.
……………………………..........Nama jelas
………………….tanda tangan
Catatan : Pilih salah satu Pakta Integritas ini dibuat sebelum PPHP melaksanakan kegiatan/pekerjaannya dan dapat dibuat satu kali untuk semua kegiatan yang dilaksanakan atau setiap kali paket pekerjaan (pekerjaan yang ditugaskan kepada PPHP dicantumkan dalam SK penunjukan yang bersangkutan sebagai PPHP). Pakta Integritas ini dipegang oleh PA/KPA, PPK dan PPHP yang bersangkutan. 1) 2)
11
Format 2
Kop surat SKPD Nomor Lampiran Perihal
: nomor surat PPK : isikan jumlah lampiran : Permintaan Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa
Amuntai, …………………………
Kepada Yth.
Pejabat/Panitia1) Penerima Hasil Pekerjaan pada isikan nama SKPD/Bagian di – AMUNTAI
Sehubungan dengan surat isikan nama Penyedia Barang/Jasa Nomor isikan nomor surat tanggal isikan tanggal perihal isikan perihal surat tentang permintaan penyerahan pekerjaan, dengan ini dimintakan untuk kiranya dapat dilakukan proses penilaian/pemeriksaan/pengujicobaan 3) dan penerimaan terhadap hasil pekerjaan isikan nama pekerjaannya. Sebagai bahan pertimbangan, berikut terlampir : 1. Tanda Bukti perjanjian (bukti pembelian, kuitansi, Surat Perintah Kerja, Surat Perjanjian/kontrak) dan isikan juga nomor dan tanggal perubahan kontrak jika ada. 2. Kelengkapan sesuai bidang pengadaan, sekurang-kurangnya : Pekerjaan Konstruksi : foto visual kemajuan pekerjaan (sekurangkurangnya 0%, 50%, dan 100%), as build drawing, laporan konsultan pengawas, laporan pelaksanaan pekerjaan, Jaminan-jaminan, dll. Pengadaan Barang : foto visual barang, bukti kepemilikan, garansi/ jaminan, laporan-laporan (misal jika ada training penggunaan dan operasional), dll. Jasa Konsultansi : laporan akhir, laporan-laporan (misal berita acara pembahasan laporan yang dilengkapi foto), dll. Jasa Lainnya : foto visual kemajuan pekerjaan (sekurang-kurangnya 0%, 50%, dan 100%), as build drawing, laporan konsultan pengawas (jika pakai konsultan pengawas), laporan pelaksanaan pekerjaan, Jaminanjaminan, dll. Selanjutnya hasil pekerjaan Saudara tersebut kiranya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
dapat
Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. PPK,
Tembusan : - Pengguna Anggaran isikan nama SKPD di – Amuntai
Nama Jelas NIP
pada prinsipnya tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam menerima hasil pekerjaan adalah terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan dan penilaian, namun jika dipandang perlu untuk lebih memastikan dan menguatkan dalam pengambilan keputusan, PPHP dapat melakukan pengujicobaan terhadap hasil pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang diatur dalam kontrak/SPK. 3)
12
Format 3
Kop Surat SKPD Perhatian : Format ini khusus untuk pengadaan barang :
BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN NOMOR : isikan nomor berita acara PPHP Berdasarkan surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan isikan nama paket pengadaannya Nomor ……. tanggal perihal ……….., maka pada hari ini ……… tanggal ………….. bulan ……… tahun dua ribu ……….., kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1. 2. 3.
Nama/NIP Jabatan Nama/NIP Jabatan Nama/NIP Jabatan
: : : : : :
Isikan Nama dan NIP PPHP Isikan Jabatan dalam PPHP (Ketua/Sekretaris/Anggota) Isikan Nama dan NIP PPHP Isikan Jabatan dalam PPHP (Ketua/Sekretaris/Anggota) Isikan Nama dan NIP PPHP Isikan Jabatan dalam PPHP (Ketua/Sekretaris/Anggota) 4) Yang berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran isikan nama SKPD Nomor …….. tanggal ……. tentang isikan tentang sesuai SK penunjukkan PPHP , ditunjuk sebagai Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
bahwa sehubungan pekerjaan pengadaan barang isikan nama paket pengadaannya sesuai isikan bukti perjanjian (bukti pembelian, kuitansi, SPK, surat perjanjian) nomor ………. tanggal ………. dan setelah dilakukan pemeriksaan/penilaian/pengujicobaan 3) oleh PIHAK KESATU, dengan ini menyatakan sebagai berikut : 1.
Semua barang hasil pengadaan tersebut yang diperiksa/dinilai/diuji coba oleh PIHAK KESATU adalah berupa : NO 1 2 3
2.
NAMA BARANG
MERK
TYPE
SPESIFIKASI TEKNIS
JUMLAH BARANG
KET.
Dst Hasil pemeriksaan/penilaian/pengujicobaan3) adalah sebagai berikut :
jika dapat diterima isikan : Barang-barang tersebut telah sesuai dengan spesifikasi, jumlah dan dalam kondisi baik, lengkap serta dapat dioperasikan dengan sebagaimana mestinya dengan disertai kelengkapan-kelengkapannya berupa isikan antara lain sertifikat garansi, bukti kepemilikan (STNK/BPKB), dll. Selanjutnya diteruskan ke butir 3 dan 4 dibawah. Jika tidak dapat diterima isikan : Barang-barang tersebut diantaranya/seluruhnya1) masih terdapat kekurangan/kerusakan1), yaitu : isikan/jelaskan kekurangankekurangan/kerusakan, dll yang menyebabkan barang tersebut tidak bisa diterima. Butir 3 dan 4 dibawah tidak perlu dicantumkan, dan tambahkan kalimat : Selanjutnya kepada PPK dapat direkomendasikan untuk meminta kepada pihak Penyedia Barang untuk isikan misalnya mencukupi kekurangan-kekurangan, memperbaiki kerusakan sesuai hasil pemeriksaan dimaksud. 3.
Selanjutnya kepada PPK dapat direkomendasikan untuk melanjutkan ke proses serah terima barang atas pekerjaan tersebut.
4.
Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan layanan purna jual, tetap mengacu pada ketentuan dalam SPK/kontrak dan/atau jaminan lain yang mengikuti atas barang tersebut dari PIHAK KEDUA (misal : service gratis dalam jangka waktu tertentu, ganti sparepart gratis dalam jangka waktu tertentu, dll).
13
Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan :
4)
1.
…...........Nama jelas
……………….tanda tangan
2.
…...........Nama jelas
……………….tanda tangan
3.
…...........Nama jelas
……………….tanda tangan
4)
Jika PPHP berbentuk Pejabat yang berjumlah 1 orang, maka cukup 1 orang PPHP yang bersangkutan, jika berbentuk panitia dengan jumlah gasal sekurang-kurangnya 3 orang maka dicantumkan semuanya. Catatan penting : 1.
Untuk semua pengadaan barang/jasa, setelah penyedia barang memperbaiki kerusakan atau mencukupi kekurangan atau hal-hal lain yang dimintakan oleh PPK, maka penyedia barang kembali meminta kepada PPK untuk proses serah terima, selanjutnya PPK kembali memerintahkan kepada PPHP untuk melakukan pemeriksaan/penilaian/ pengujicobaan dan berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dibuat kembali. Jika selama proses perbaikan/pemenuhan oleh penyedia barang ternyata melewati masa kontrak/SPK maka kepada penyedia barang dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain denda, dll.
2.
Untuk semua pengadaan barang/jasa, segala dokumen dan data dukung lain (antara lain garansi, bukti kepemilikan, sertifikat kelayakan, jaminan purna jual, dll) yang termasuk dalam kelengkapan dan ditunjukkan pada proses pemeriksaan/penilaian/pengujicobaan oleh PPHP, harus merupakan kelengkapan dokumen dan data dukung lain yang sama pada saat dilakukan serah terima antara penyedia barang/jasa dengan PPK serta hal ini disesuaikan dengan ketentuan kontrak/SPK dan ketentuan peraturan yang berlaku).
14
Format 4
Kop Surat SKPD Perhatian : Format ini khusus untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultansi :
BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN NOMOR : isikan nomor berita acara PPHP Berdasarkan surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan isikan nama paket pengadaannya Nomor ……. tanggal perihal ……….., maka pada hari ini ……… tanggal ………….. bulan ……… tahun dua ribu ……….., Saya/Kami1) yang bertanda tangan dibawah ini : 1. 2. 3.
Nama/NIP Jabatan Nama/NIP Jabatan Nama/NIP Jabatan
: : : : : :
Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan
Nama dan NIP PPHP Jabatan dalam PPHP (Ketua/Sekretaris/Anggota) Nama dan NIP PPHP Jabatan dalam PPHP (Ketua/Sekretaris/Anggota) Nama dan NIP PPHP Jabatan dalam PPHP (Ketua/Sekretaris/Anggota) …….
4)
telah melakukan penilaian, pemeriksaan, pengujian3) secara langsung terhadap hasil pekerjaan isikan paket pekerjaan pengadaan barang/jasanya yang dilaksanakan oleh isikan nama penyedia barang/jasa, dan dengan memperhatikan : 1.
Tanda Bukti perjanjian (bukti pembelian, kuitansi, Surat Perintah Kerja, Surat Perjanjian/kontrak) Nomor …………….. tanggal …………., isikan juga nomor dan tanggal perubahan kontrak jika ada. 2. Kelengkapan sesuai bidang pengadaan, sekurang-kurangnya : Pekerjaan Konstruksi : foto visual kemajuan pekerjaan (sekurang-kurangnya 0%, 50%, dan 100%), as build drawing, IMB, laporan konsultan pengawas, laporan pelaksanaan pekerjaan, Jaminan-jaminan, dll. Jasa Konsultansi : laporan akhir, laporan-laporan (misal berita acara pembahasan laporan yang dilengkapi foto), dll. Jasa Lainnya : foto visual kemajuan pekerjaan (sekurang-kurangnya 0%, 50%, dan 100%), as build drawing, laporan konsultan pengawas (jika pakai konsultan pengawas), laporan pelaksanaan pekerjaan, Jaminan-jaminan, dll. Untuk itu Saya/Kami1) menyatakan menerima/menolak1) hasil pekerjaan tersebut dengan penjelasan sebagai berikut : Untuk Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya: Jika menerima, misal keterangannya berbunyi : telah sesuai dengan spesifikasi dan kontrak, dll. Tuliskan pula disini volume pelerjaannya misalnya untuk bangunan gedung disebutkan luas bangunan, jumlah lantai, dll. Jika menolak karena pada hasil pemeriksaan/penilaian/pengujian ditemukan kekurangan/ cacat/kerusakan maka harus dicantumkan disini data-data kekurangan/ cacat/kerusakan yang dilampiri foto visual dan diisikan rekomendasi bahwa PPK meminta penyedia harus memperbaiki bagian-bagian yang disebutkan dengan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan kontrak/SPK. PPK kemudian memerintahkan penyedia untuk menindaklanjuti dengan sebagaimana mestinya. Selanjutnya setelah penyedia melakukan perbaikan dengan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan dalam kontrak/SPK, penyedia meminta (dengan surat) kepada PPK untuk proses penyerahan pertama dan PPK setelah menerima surat dari penyedia selanjutnya memerintahkan PPHP kembali melakukan pemeriksaan/ penilaian/pengujian3) untuk memutuskan menerima atau menolak hasil perbaikan yang dilakukan penyedia tersebut. Untuk Jasa Konsultansi : Jika menerima, misal keterangannya berbunyi : telah sesuai dengan spesifikasi dan kontrak, dll. Jika menolak karena pada hasil pemeriksaan/penilaian ditemukan kekurangan maka disini harus dicantumkan data-data kekurangannya dan diisikan rekomendasi bahwa penyedia harus melengkapi dengan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan kontrak/SPK. PPK kemudian memerintahkan penyedia untuk menindaklanjuti dengan sebagaimana mestinya. Setelah penyedia melakukan perbaikan dengan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan dalam kontrak/SPK, penyedia meminta (dengan surat) kepada PPK untuk proses penyerahan pekerjaan dan PPK setelah menerima surat dari penyedia selanjutnya memerintahkan PPHP kembali melakukan pemeriksaan/ penilaian untuk memutuskan menerima atau menolak hasil perbaikan yang dilakukan penyedia tersebut.
15
Untuk pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang memerlukan masa pemeliharaan lainnya jika diterima : Selanjutnya kepada PPK dapat direkomendasikan untuk menerima hasil pekerjaan penyedia dimaksud yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama. Untuk pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya jika tidak diterima : maka langsung ke Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya. Untuk pekerjaan jasa konsultansi jika diterima : Selanjutnya kepada PPK dapat menerima hasil pekerjaan penyedia dimaksud yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir. Untuk pekerjaan jasa konsultansi jika tidak diterima : maka langsung ke Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya Untuk pekerjaan jasa lainnya yang tidak memerlukan masa pemeliharaan jika diterima : Selanjutnya kepada PPK dapat menerima hasil pekerjaan penyedia dimaksud yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (untuk pekerjaan jasa lainnya yang tidak memerlukan masa pemeliharaan). Untuk pekerjaan jasa lainnya yang tidak memerlukan masa pemeliharaan jika tidak diterima : maka langsung ke : Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya. Yang menyatakan : Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan4) : 1.
……………………………..........Nama jelas
………………….tanda tangan
2.
……………………………..........Nama jelas
………………….tanda tangan
3.
……………………………..........Nama jelas
………………….tanda tangan
Catatan : Kewajiban penyedia memperbaiki cacat/kurang hasil pekerjaan tersebut, sebagaimana disyaratkan pada Pasal 39 ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Jika diperlukan, catatan cacat/kurang dapat dibuat terpisah dari berita acara ini dengan format yang disesuaikan keperluan namun merupakan bagian yang tidak tidak terpisahkan dari berita acara ini dan di dalam berita acara ini dijelaskan bahwa catatan cacat/kekurangan terlampir.
16
Format 5
Kop surat SKPD BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG NOMOR : isikan nomor berita acara PPK Pada hari ini …………. tanggal …………….. bulan ………….. tahun dua ribu ………….., kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1.
Nama NIP Jabatan
: : :
Alamat
:
Isikan Nama PPK Isikan NIP PPK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran1) Nomor ……….. tanggal …………… tentang ………SK Penunjukkan PPK. Isikan alamat kantor PPK Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2.
Nama Jabatan Alamat
: : :
Isikan nama penyedia Isikan jabatan dalam perusahaan pada isikan nama perusahaan Isikan alamat penyedia Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Bahwa sehungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan : Nama pekerjaan Nomor Kontrak/SPK Tanggal Kontrak/SPK Lama/Tanggal Pelaksanaan
: : : :
Lama/Tanggal Pemeliharaan
:
isikan nama pekerjaan pengadaan barang isikan nomor kontrak/SPK dan perubahan kontrak jika ada isikan tanggal kontrak dan perubahan kontrak jika ada isikan lama (hari/bulan, dll), isikan tanggal mulai sampai dengan isikan tanggal berakhirnya. isikan lama (hari/bulan, dll), isikan tanggal mulai sampai dengan isikan tanggal berakhirnya.
Dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor isikan nomor Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dari PPHP tanggal ……… sesuai format 3, maka dengan ini menyatakan sebagai berikut : 1. PIHAK KEDUA melakukan penyerahan barang sebagaimana dimaksud kepada PIHAK KESATU. 2. PIHAK KESATU menerima penyerahan barang yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA. 3. Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pasca serah terima pertama hasil pekerjaan ini tetap mengacu pada ketentuan isikan bukti perjanjian (kontrak/SPK) nomor ……….. tanggal ……………. dan ketentuan peraturan yang berlaku. Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya. Yang Menyerahkan : PIHAK KEDUA Nama Penyedia,
Yang Menerima : PIHAK KESATU Pejabat Pembuat Komitmen,
Tandatangan dan cap
Tanda tangan
Nama jabatan
Nama NIP
Catatan : Berita acara dibuat dalam rangkap dua, untuk disimpan Penyedia dibubuhi materai Rp. 6.000 pada kolom tanda tangan PPK, untuk disimpan PPK dibubuhi materai Rp. 6.000 dan cap pada kolom Penyedia. Perhatian : Format ini untuk Pekerjaan Pengadaan Barang.
17
Format 6
Kop surat SKPD BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA NOMOR : isikan nomor berita acara PPK Pada hari ini …………. tanggal …………….. bulan ………….. tahun dua ribu ………….., kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1.
Nama NIP Jabatan
: : :
Alamat
:
Isikan Nama PPK Isikan NIP PPK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran1) Nomor ……….. tanggal …………… tentang ………SK Penunjukkan PPK. Isikan alamat kantor PPK Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2.
Nama Jabatan Alamat
: : :
Isikan nama penyedia Isikan jabatan dalam perusahaan pada isikan nama perusahaan Isikan alamat penyedia Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Bahwa sehungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan : Nama pekerjaan Nomor Kontrak/SPK Tanggal Kontrak/SPK Lama/Tanggal Pelaksanaan
: : : :
Lama/Tanggal Pemeliharaan
:
isikan nama pekerjaan isikan nomor kontrak/SPK dan perubahan kontrak jika ada isikan tanggal kontrak dan perubahan kontrak jika ada isikan lama (hari/bulan, dll), isikan tanggal mulai sampai dengan isikan tanggal berakhirnya. isikan lama (hari/bulan, dll), isikan tanggal mulai sampai dengan isikan tanggal berakhirnya.
Dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor isikan nomor Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dari PPHP tanggal ……… sesuai format 4, maka dengan ini menyatakan sebagai berikut : 1. PIHAK KEDUA melakukan penyerahan pertama hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud kepada PIHAK KESATU. 2. PIHAK KESATU menerima penyerahan pertama hasil pengadaan barang/jasa yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA. 3. Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pasca serah terima pertama hasil pekerjaan ini tetap mengacu pada ketentuan isikan bukti perjanjian (kontrak/SPK) nomor ……….. tanggal ……………. dan ketentuan peraturan yang berlaku. Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya. Yang Menyerahkan : PIHAK KEDUA Nama Penyedia,
Yang Menerima : PIHAK KESATU Pejabat Pembuat Komitmen,
Tandatangan dan cap
Tanda tangan
Nama jabatan
Nama NIP
Catatan : Berita acara dibuat dalam rangkap dua, untuk disimpan Penyedia dibubuhi materai Rp. 6.000 pada kolom tanda tangan PPK, untuk disimpan PPK dibubuhi materai Rp. 6.000 dan cap pada kolom Penyedia. Perhatian : Format ini untuk Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya yang memerlukan masa pemeliharaan.
18
Format 7
Kop surat SKPD BERITA ACARA SERAH TERIMA LAPORAN AKHIR NOMOR : isikan nomor berita acara PPK Pada hari ini …………. tanggal …………….. bulan ………….. tahun dua ribu ………….., kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1.
Nama NIP Jabatan
: : :
Alamat
:
Isikan Nama PPK Isikan NIP PPK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran1) Nomor ……….. tanggal …………… tentang ………SK Penunjukkan PPK. Isikan alamat unit kerja PPK Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2.
Nama Jabatan Alamat
: : :
Isikan Nama Penyedia Isikan jabatan dalam perusahaan pada isikan nama perusahaan. Isikan alamat penyedia Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Untuk pekerjaan : Nama pekerjaan Nomor Kontrak/SPK Tanggal Kontrak/SPK Lama/Tanggal Pelaksanaan
: : : :
isikan nama pekerjaan isikan nomor kontrak/SPK dan perubahan kontrak jika ada isikan tanggal kontrak dan perubahan kontrak jika ada isikan lama (hari/bulan, dll), isikan tanggal mulai sampai dengan isikan tanggal berakhirnya.
Dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor isikan nomor Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dari PPHP tanggal ……… beserta data dukungnya (format 4), maka dengan ini menyatakan sebagai berikut : 1. 2. 3.
PIHAK KEDUA melakukan penyerahan laporan akhir terhadap hasil pengadaan jasa konsultansi dimaksud diatas kepada PIHAK KESATU. PIHAK KESATU menerima penyerahan laporan akhir hasil pengadaan jasa konsultansi dimaksud diatas dari PIHAK KEDUA. Hal-hal lain yang berkenaan dengan pasca serah terima laporan akhir ini tetap mengacu kepada ketentuan dalam kontrak/SPK dimaksud dan ketentuan peraturan yang berlaku.
Demikian Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya. Yang Menyerahkan : PIHAK KEDUA Nama Penyedia,
Yang Menerima : PIHAK KESATU Pejabat Pembuat Komitmen,
Tandatangan dan cap
Tanda tangan
Nama jabatan
Nama NIP
Catatan : Berita acara dibuat dalam rangkap dua, untuk disimpan Penyedia dibubuhi materai Rp. 6.000 pada kolom tanda tangan PPK, untuk disimpan PPK dibubuhi materai Rp. 6.000 dan cap pada kolom Penyedia.
Perhatian : Format ini untuk pekerjaan Jasa Konsultansi.
19
Format 8
Kop surat SKPD BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN NOMOR : isikan nomor berita acara PPK Pada hari ini …………. tanggal …………….. bulan ………….. tahun dua ribu ………….., kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1.
Nama NIP Jabatan
: : :
Alamat
:
Isikan Nama PPK Isikan NIP PPK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran1) Nomor ……….. tanggal …………… tentang ………SK Penunjukkan PPK. Isikan alamat kantor PPK Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2.
Nama Jabatan Alamat
: : :
Isikan nama penyedia Isikan jabatan dalam perusahaan pada isikan nama perusahaan Isikan alamat penyedia Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Bahwa sehungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan : Nama pekerjaan Nomor Kontrak/SPK Tanggal Kontrak/SPK Lama/Tanggal Pelaksanaan
: : : :
Lama/Tanggal Pemeliharaan
:
isikan nama pekerjaan isikan nomor kontrak/SPK dan perubahan kontrak jika ada isikan tanggal kontrak dan perubahan kontrak jika ada isikan lama (hari/bulan, dll), isikan tanggal mulai sampai dengan isikan tanggal berakhirnya. isikan lama (hari/bulan, dll), isikan tanggal mulai sampai dengan isikan tanggal berakhirnya.
Dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor isikan nomor Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dari PPHP tanggal ……… sesuai format 4, maka dengan ini menyatakan sebagai berikut : 1. PIHAK KEDUA melakukan penyerahan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud kepada PIHAK KESATU. 2. PIHAK KESATU menerima penyerahan hasil pengadaan barang/jasa yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA. 3. Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pasca serah terima ini tetap mengacu pada ketentuan isikan bukti perjanjian nomor ……….. tanggal ……………. Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya. Yang Menyerahkan : PIHAK KEDUA Nama Penyedia,
Yang Menerima : PIHAK KESATU Pejabat Pembuat Komitmen,
Tandatangan dan cap
Tanda tangan
Nama jabatan
Nama NIP
Catatan : Berita acara dibuat dalam rangkap dua, untuk disimpan Penyedia dibubuhi materai Rp. 6.000 pada kolom tanda tangan PPK, untuk disimpan PPK dibubuhi materai Rp. 6.000 dan cap pada kolom Penyedia.
Perhatian : Format ini untuk pekerjaan Jasa Lainnya yang tidak memerlukan masa pemeliharaan
20
Format 9
Kop surat SKPD BERITA ACARA SERAH TERIMA NOMOR : isikan nomor berita acara PPK Pada hari ini …………. tanggal …………….. bulan ………….. tahun dua ribu ………….., kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1.
Nama NIP Jabatan
: : :
Isikan Nama PPK Isikan NIP PPK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran1) Nomor ……….. tanggal …………… tentang ………SK Penunjukkan PPK. Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2.
Nama NIP Jabatan
: : :
Isikan Nama PA/KPA Isikan NIP PA/KPA Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran1) berdasarkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor ……….. tanggal …………… tentang ………SK Penunjukkan PA/KPA. Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Dengan memperhatikan : Cantumkan semua berita acara yang dibuat sebelumnya dan yang terkait dengan penyerahan ini. maka dengan ini menyatakan sebagai berikut : 1. PIHAK KESATU menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada PIHAK KEDUA untuk pekerjaan-pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Pengadaan Barang/Jasa pada lampiran berita acara ini. 2. PIHAK KEDUA menerima hasil pengadaan barang/jasa yang diserahkan oleh PIHAK KESATU untuk pekerjaan-pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Pengadaan Barang/Jasa pada lampiran berita acara ini. 3. Lampiran-lampiran dan data dukung dari proses serah terima ini adalah sebagaimana terlampir dan dijelaskan dalam lampiran berita acara ini. 4. Lampiran berita acara dan data dukung sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2 dan 3 diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini. 5. Jika terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian atas hasil pengadaan barang/jasa yang diserahkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU diharuskan melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan sebagaimana mestinya yang tanggung jawabnya berada pada PIHAK KESATU. Dekikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya. Yang Menerima PIHAK KEDUA Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,
Yang Menyerahkan : PIHAK KESATU Pejabat Pembuat Komitmen,
Tandatangan dan cap
Tanda tangan
Nama NIP
Nama NIP
Catatan : Berita acara beserta lampirannya dibuat dalam rangkap dua, untuk disimpan PA/KPA dibubuhi materai Rp. 6.000 pada kolom tanda tangan PPK, untuk disimpan PPK dibubuhi materai dan cap pada kolom PA/KPA.
21
Format 10 Berita Acara Serah Terima Nomor : isikan nomor berita acara PPK Tanggal : isikan tanggalnya
Lampiran :
DAFTAR PENGADAAN BARANG/JASA YANG DISERAHTERIMAKAN JENIS PEKERJAAN : PENGADAAN BARANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA
NO
A
PAKET PEKERJAAN
KODE REK. ANGGARAN
B
C
NILAI (Rp) PAGU
KONTRAK
D
E
VOLUME
NAMA PENYEDIA
MERK/ SPESIFIKASI
F
G
H
LOKASI
NO. DAN TGL BA PEMERIKSAAN PPHP
NO. DAN TGL BA SERAH TERIMA PPK DGN PENYEDIA
DATA DUKUNG
NO. dan TGL BUKTI PERJANJIAN
KET
I
J
K
L
M
N
JUMLAH
Yang Menerima PIHAK KEDUA Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,
Yang Menyerahkan : PIHAK KESATU Pejabat Pembuat Komitmen,
Tandatangan dan cap
Tanda tangan
Nama NIP
Nama NIP
Catatan Pengisian : Kolom A
:
Diisi nomor urut
Kolom B
:
Diisi nama paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan
Kolom C
:
Diisi nomor kode rekening anggaran paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan
22
Kolom D
:
Diisi besar nilai pagu anggaran paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan
Kolom E
:
Diisi besarnya nilai kontrak/SPK/kuitansi/bukti pembelian/perubahan kontrak jika ada.
Kolom F
:
Diisi volume pengadaan (dengan satuan meter, unit, buah, kubik, dll)
Kolom G
:
Diisi nama penyedia barang/jasa (CV, PT, toko, outlet penjualan, dll)
Kolom H
:
Diisi merk dan spesifikasi teknis sesuai yang tercantum dalam kontrak/SPK. Untuk pekerjaan konstruksi/Jasa Lainnya, kolom ini dapat dikosongkan dan penjelasan spesifikasi dibuatkan lembaran khusus sebagaimana format 11.
Kolom I
:
Diisi lokasi pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa (agar diisi dengan jelas dan detil)
Kolom J
:
Diisi nomor dan tanggal berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan yang dibuat oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) format 3 dan 4
Kolom K
:
Diisi nomor dan tanggal berita acara serah terima antara PPK dengan Penyedia.
Kolom L
:
Diisi jenis-jenis data dukung yang dilampirkan, sekurang-kurangnya : Pekerjaan Konstruksi : foto visual kemajuan pekerjaan (sekurang-kurangnya 0%, 50%, 100%), as build drawing, IMB, laporan konsultan pengawas, laporan pelaksanaan pekerjaan, Jaminan-jaminan, dll. Pengadaan Barang : foto visual barang, bukti kepemilikan, garansi/ jaminan, laporan-laporan (misal jika ada training penggunaan dan operasional), dll. Jasa Lainnya : foto visual kemajuan pekerjaan (sekurang-kurangnya 0%, 50%, 100%), as build drawing, laporan konsultan pengawas (jika pakai konsultan pengawas), laporan pelaksanaan pekerjaan, Jaminan-jaminan, dll. Termasuk juga semua berita acara yang telah dibuat.
Kolom M
:
Diisi nomor dan tanggal bukti perjanjian (bukti pembelian, kuitansi, SPK, surat perjanjian/kontrak) dan isikan juga nomor dan tanggal perubahan kontrak jika ada
Kolom N
:
Diisi keterangan lain yang ingin ditambahkan.
Lampirkan juga data dukung sebagaimana dimaksud/disebutkan dalam kolom K dan L.
23
Lampiran :
Format 11 Berita Acara Serah Terima Nomor : isikan nomor berita acara PPK Tanggal : isikan tanggalnya
PENJELASAN SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA 1) NO A
NO. URUT DALAM DAFTAR PENGADAAN B
PAKET PEKERJAAN
URAIAN SPESIFIKASI TEKNIS
C
D
Yang Menerima PIHAK KEDUA Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,
Yang Menyerahkan : PIHAK KESATU Pejabat Pembuat Komitmen,
Tandatangan dan cap
Tanda tangan
Nama NIP
Nama NIP
Catatan Pengisian : Kolom A
:
Diisi nomor urut
Kolom B
:
Diisi nomor urut paket pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar pengadaan barang/jasa sebagaimana format 10
Kolom C
:
Diisi nama paket pekerjaan
Kolom D
:
Diisi uraian spesifikasi teknis sesuai yang tercantum dalam kontrak/SPK/bukti perjanjian dan perubahannya.
Kolom E
:
Diisi lama dan tanggal mulai sampai dengan berakhirnya masa pemeliharaan
MASA PEMELIHARAAN E
24
Lampiran :
Format 12 Berita Acara Serah Terima Nomor : isikan nomor berita acara PPK Tanggal : isikan tanggalnya
DAFTAR PEKERJAAN JASA KONSULTANSI YANG DISERAHTERIMAKAN
NO
PAKET PEKERJAAN
KODE REK. ANGGARAN
A
B
C
NILAI (Rp) PAGU
KONTRAK
D
E
NAMA PENYEDIA F
LOKASI
NOMOR dan TGL BA PENY. LAP. AKHIR
NOMOR DAN TGL BA PEMERIKSAAN PPHP
DATA DUKUNG
NO. dan TGL BUKTI PERJANJIAN
KET
G
H
I
J
K
L
JUMLAH
Yang Menerima PIHAK KEDUA Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,
Yang Menyerahkan : PIHAK KESATU Pejabat Pembuat Komitmen,
Tandatangan dan cap
Tanda tangan
Nama NIP
Nama NIP
Catatan Pengisian : Kolom A
:
Diisi nomor urut
Kolom B
:
Diisi nama paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan
Kolom C
:
Diisi nomor kode rekening anggaran paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan
Kolom D
:
Diisi besar nilai pagu anggaran paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan
25
Kolom E
:
Diisi besarnya nilai kontrak/SPK/kuitansi/bukti pembelian/perubahan kontrak jika ada.
Kolom F
:
Diisi nama penyedia barang/jasa
Kolom G
:
Diisi lokasi kegiatan pengadaan barang/jasa (agar diisi dengan jelas dan detil)
Kolom H
:
Diisi Nomor dan tanggal berita acara penyerahan laporan akhir pada format 7.
Kolom I
:
Diisi nomor berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan yang dibuat oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) format 4.
Kolom J
:
Diisi Diisi jenis-jenis data dukung yang dilampirkan, sekurang-kurangnya : laporan akhir, laporan-laporan (misal berita acara pembahasan laporan yang dilengkapi foto), semua berita acara yang telah dibuat, dll.
Kolom K
:
Diisi nomor dan tanggal bukti perjanjian (bukti pembelian, kuitansi, SPK, surat perjanjian/kontrak) dan isikan juga nomor dan tanggal perubahan kontrak jika ada
Kolom L
:
Diisi keterangan lain yang ingin ditambahkan.
Lampirkan juga data dukung sebagaimana dimaksud/disebutkan dalam kolom K dan L.
26
Format 13
Kop surat SKPD Nomor Lampiran Perihal
: nomor surat KPA : isikan jumlah lampiran : Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Amuntai, …………………………
Kepada Yth.
Pengguna Anggaran pada isikan nama SKPD/Bagian di – AMUNTAI
Dengan ini dilaporkan bahwa proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.
isikan nama paket pekerjaan yang dilaksanakan. isikan nama paket pekerjaan yang dilaksanakan. isikan nama paket pekerjaan yang dilaksanakan. dan seterusnya.
Adapun berkenaan rekapitulasi daftar pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan beserta data dukungnya adalah sebagaimana terlampir. Demikian disampaikan guna bahan selanjutnya.
Kuasa Pengguna Anggaran,
Nama NIP
Catatan : Laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa ini dapat dibuat untuk tiap kali paket pengadaan barang/jasa atau dibuat secara gabungan beberapa paket pengadaan barang/jasa yang menjadi tanggung jawab KPA yang bersangkutan.
27
Format 14 Lampiran Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor isikan nomor surat KPA Tanggal isikan tanggalnya
DAFTAR PENGADAAN BARANG/JASA YANG TELAH DILAKSANAKAN JENIS PEKERJAAN : PEKERJAAN KONSTRUKSI/PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA
NO
PAKET PEKERJAAN
NO. DAN TGL BA PEMERIKSAAN PPHP
A
B
C
NO. DAN TGL BA PENYEDIA DENGAN PPK
NO. DAN TANGGAL BA PPK DENGAN KPA
NO DAN TGL BUKTI PERJANJIAN
PAGU
KONTRAK
PERENC
PENGWSN
D
E
F
G
H
I
J
K
NILAI PEROLEHAN (Rp) JUMLAH
NO. DAN TGL SP2D/BUKTI PEMBAYARAN
KET
L
M
N
JUMLAH
Kuasa Pengguna Anggaran,
Nama NIP
Catatan Pengisian : Kolom A
:
Diisi nomor urut
Kolom B
:
Diisi nama paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan
Kolom C
:
Diisi nomor dan tanggal berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dari Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
Kolom D
:
Diisi nomor dan tanggal berita acara serah terima antara Penyedia dengan PPK (format 5, 6 dan 8).
Kolom E
:
Diisi nomor dan tanggal berita acara serah terima antara PPK dengan KPA
Kolom F
:
Diisi nomor dan tanggal bukti perjanjian (bukti pembelian, kuitansi, SPK, surat perjanjian/kontrak) dan isikan juga nomor dan tanggalperubahan kontrak jika ada
Kolom G
:
Diisi nilai pagu anggaran paket pekerjaan
Kolom H
:
Diisi nilai kontrak/SPK/perubahan kontrak jika ada.
Kolom I
:
Diisi nilai perencanaan, jika perencanaan yang sama untuk lebih dari satu pekerjaan konstruksi namun masih sejenis, maka pencantuman nilai perencanaan
28
adalah dengan memasukkan sesuai nilai bobotnya. Misal : satu buah perencanaan dengan biaya sebesar Rp. 10 juta (merupakan nilai perolehan) untuk pekerjaan pembangunan sekolah A dengan nilai kontrak Rp. 300 juta, sekolah B dengan nila kontrak Rp. 200 juta, sekolah C dengan nilai kontrak Rp. 500 juta, maka nilai perencanaannya : untuk sekolah A adalah sebesar = 300 jt / (300 jt + 200 jt + 500 jt) x Rp. 10 jt = Rp. 3 jt untuk sekolah B adalah sebesar = 200 jt / (300 jt + 200 jt + 500 jt) x Rp. 10 jt = Rp. 2 jt untuk sekolah C adalah sebesar = 500 jt / (300 jt + 200 jt + 500 jt) x Rp. 10 jt = Rp. 5 jt Selanjutnya pada kolom N (keterangan) baris yang sama, harus dijelaskan asal-usul kegiatan perencanaan dan pengawasannya yaitu dengan mencantumkan nomor urut sebagaimana format 15, misalnya perencanaan pada kegiatan sekolah A tersebut ada pada nomor urut 5 dan pengawasannya ada pada nomor urut 10, maka pada kolom N diisi P5,W10. Untuk pengadaan barang dapat dicantumkan juga jika sebelumnya dibuat dokumen perencanaannya, namun jika tidak ada dapat dikosongkan saja. Kolom J
:
Diisi nilai pengawasan dengan cara pengisian seperti perhitungan bobot sebagaimana contoh pada kolom I diatas.
Kolom K
:
Diisi besarnya biaya istrasi pekerjaan yang diperlukan yang terdiri dari : honorarium panitia/pejabat pengadaan barang/jasa + honorarium PPHP + biaya perjalanan dinas survey (jika ada dilaksanakan) + biaya-biaya selama proses pemilihan penyedia barang/jasa (seperti pengumuman, dll) + penggandaan + biaya lain yang diperbolehkan sesuai ketentuan.
Kolom L
:
Diisi jumlah nilai kolom H + I + J + K
Kolom M
:
Diisi nomor dan tanggal SP2D atau dokumen-dokumen pendukung seperti faktur, kuitansi dan bukti pembayaran lainnya untuk memastikan jumlah pembayaran atas biaya pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan.
Kolom N
:
Diisi keterangan lain dan sebagaimana dimaksudkan dalam H
Lampirkan juga data dukung semua berita acara yang telah dibuat sebelumnya..
Format 15
29
Lampiran Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor isikan nomor surat KPA Tanggal isikan tanggalnya
DAFTAR PENGADAAN JASA KONSULTANSI YANG TELAH DILAKSANAKAN
NO A
PAKET PEKERJAAN
NO. DAN TGL BA SERAH TERIMA PPHP
B
C
NO DAN TGL BA SERAH TERIMA LAP. AKHIR D
NO DAN TGL BA SERAH TERIMA PPK DENGAN KPA E
NO DAN TANGGAL BUKTI PERJANJIAN F
NILAI PEROLEHAN (Rp) PAGU
KONTRAK
.
JUMLAH
G
H
I
J
NO. DAN TGL SP2D/BUKTI PEMBAYARAN
KET
K
L
JUMLAH
Kuasa Pengguna Anggaran,
Nama NIP
Catatan Pengisian : Kolom A
:
Diisi nomor urut
Kolom B
:
Diisi nama paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan
Kolom C
:
Diisi nomor dan tanggal berita acara serah terima hasil pekerjaan dari Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
Kolom D
:
Diisi nomor dan tanggal berita acara penyerahan laporan akhir format 7.
Kolom E
:
Diisi nomor dan tanggal berita acara serah terima pekerjaan antara PPK dengan KPA (format 9)
Kolom F
:
Diisi nomor dan tanggal bukti perjanjian (bukti pembelian, kuitansi, SPK, surat perjanjian/kontrak), isikan juga nomor dan tanggal perubahan kontraknya jika ada
Kolom G
:
Diisi nilai pagu anggaran paket pekerjaan
Kolom H
:
Diisi nilai kontrak/SPK/perubahan kontrak jika ada.
Kolom I
:
Diisi besarnya biaya istrasi pekerjaan yang diperlukan yang terdiri dari : honorarium panitia/pejabat pengadaan barang/jasa + honorarium PPHP + biaya perjalanan dinas survey (jika ada dilaksanakan) + biaya-biaya selama proses pemilihan penyedia barang/jasa (seperti pengumuman, dll) + penggandaan +
30
biaya lain yang diperbolehkan sesuai ketentuan. Kolom J
:
Diisi jumlah nilai kolom H + I
Kolom K
:
Diisi nomor dan tanggal SP2D atau dokumen-dokumen pendukung seperti faktur, kuitansi dan bukti pembayaran lainnya untuk memastikan jumlah pembayaran atas biaya pengadaan jasa konsultansi yang dikeluarkan.
Kolom L
:
Diisi keterangan lain dan sebagaimana dimaksudkan dalam H
Lampirkan juga data dukung semua berita acara yang telah dibuat sebelumnya..
31
Format 16
Kop surat SKPD Nomor Lampiran Perihal
: nomor surat PA : isikan jumlah lampiran : Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Amuntai, …………………………
Kepada Yth.
BUPATI HULU SUNGAI UTARA di –
AMUNTAI
Dengan ini dilaporkan bahwa proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan pada isikan nama SKPD, sekaligus diusulkan nama SKPD yang bertindak sebagai pengguna hasil pengadaan barang/jasa dimaksud, yaitu sebagai berikut : NO
URAIAN PAKET PEKERJAAN
USULAN SKPD PENGGUNA
KET
Adapun berkenaan dengan rincian dan rekapitulasi daftar pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan beserta data dukungnya adalah sebagaimana terlampir. Demikian disampaikan guna bahan selanjutnya.
Pengguna Anggaran,
Nama NIP
Catatan : Diserahkan kepada Bupati Hulu Sungai Utara melalui Bagian Pengelolaan Aset Daerah Setda Kab. HSU.
32
Format 17 Lampiran Surat Pengguna Anggaran Nomor isikan nomor surat PA Tanggal isikan tanggalnya
DAFTAR PENGADAAN BARANG/JASA YANG TELAH DILAKSANAKAN JENIS PEKERJAAN : PEKERJAAN KONSTRUKSI/PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA
NO
PAKET PEKERJAAN
NO. DAN TGL BA PEMERIKSAAN PPHP
A
B
C
NO. DAN TGL BA PENYEDIA DENGAN PPK
NO. DAN TANGGAL BA PPK DENGAN KPA
NO DAN TGL BUKTI PERJANJIAN
PAGU
KONTRAK
PERENC
PENGWSN
D
E
F
G
H
I
J
K
NILAI PEROLEHAN (Rp) JUMLAH
NO. DAN TGL SP2D/BUKTI PEMBAYARAN
KET
L
M
N
JUMLAH
Pengguna Anggaran,
Nama NIP
Catatan Pengisian : Kolom A
:
Diisi nomor urut
Kolom B
:
Diisi nama paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan
Kolom C
:
Diisi nomor dan tanggal berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dari Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
Kolom D
:
Diisi nomor dan tanggal berita acara serah terima antara Penyedia dengan PPK (format 5, 6 dan 8).
Kolom E
:
Diisi nomor dan tanggal berita acara serah terima antara PPK dengan KPA
Kolom F
:
Diisi nomor dan tanggal bukti perjanjian (bukti pembelian, kuitansi, SPK, surat perjanjian/kontrak) dan isikan juga nomor dan tanggalperubahan kontrak jika ada
Kolom G
:
Diisi nilai pagu anggaran paket pekerjaan
Kolom H
:
Diisi nilai kontrak/SPK/perubahan kontrak jika ada.
Kolom I
:
Diisi nilai perencanaan, jika perencanaan yang sama untuk lebih dari satu pekerjaan konstruksi namun masih sejenis, maka pencantuman nilai perencanaan
33
adalah dengan memasukkan sesuai nilai bobotnya. Misal : satu buah perencanaan dengan biaya sebesar Rp. 10 juta (merupakan nilai perolehan) untuk pekerjaan pembangunan sekolah A dengan nilai kontrak Rp. 300 juta, sekolah B dengan nila kontrak Rp. 200 juta, sekolah C dengan nilai kontrak Rp. 500 juta, maka nilai perencanaannya : untuk sekolah A adalah sebesar = 300 jt / (300 jt + 200 jt + 500 jt) x Rp. 10 jt = Rp. 3 jt untuk sekolah B adalah sebesar = 200 jt / (300 jt + 200 jt + 500 jt) x Rp. 10 jt = Rp. 2 jt untuk sekolah C adalah sebesar = 500 jt / (300 jt + 200 jt + 500 jt) x Rp. 10 jt = Rp. 5 jt Selanjutnya pada kolom N (keterangan) baris yang sama, harus dijelaskan asal-usul kegiatan perencanaan dan pengawasannya yaitu dengan mencantumkan nomor urut sebagaimana format 18, misalnya perencanaan pada kegiatan sekolah A tersebut ada pada normor urut 5 dan pengawasannya ada pada nomor urut 10, maka pada kolom N diisi P5,W10. Untuk pengadaan barang dapat dicantumkan juga jika sebelumnya dibuat dokumen perencanaannya, namun jika tidak ada dapat dikosongkan saja. Kolom J
:
Diisi nilai pengawasan dengan cara pengisian seperti perhitungan bobot sebagaimana contoh pada kolom I diatas.
Kolom K
:
Diisi besarnya biaya istrasi pekerjaan yang diperlukan yang terdiri dari : honorarium panitia/pejabat pengadaan barang/jasa + honorarium PPHP + biaya perjalanan dinas survey (jika ada dilaksanakan) + biaya-biaya selama proses pemilihan penyedia barang/jasa (seperti pengumuman, dll) + penggandaan + biaya lain yang diperbolehkan sesuai ketentuan.
Kolom L
:
Diisi jumlah nilai kolom H + I + J + K
Kolom M
:
Diisi nomor dan tanggal SP2D atau dokumen-dokumen pendukung seperti faktur, kuitansi dan bukti pembayaran lainnya untuk memastikan jumlah pembayaran atas biaya pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan.
Kolom N
:
Diisi keterangan lain dan sebagaimana dimaksudkan dalam H
Lampirkan juga data dukung semua berita acara yang telah dibuat sebelumnya. Format 16 dibuat oleh PA untuk melaporkan semua kegiatan yang ada dalam SKPD tersebut kepada Kepala Daerah.
Format 18
34
Lampiran Surat Pengguna Anggaran Nomor isikan nomor surat KPA Tanggal isikan tanggalnya
DAFTAR PENGADAAN JASA KONSULTANSI YANG TELAH DILAKSANAKAN
NO A
PAKET PEKERJAAN
NO. DAN TGL BA SERAH TERIMA PPHP
NO DAN TGL BA SERAH TERIMA LAP. AKHIR
B
C
D
NO DAN TGL BA SERAH TERIMA PPK DENGAN PA/KPA E
NO DAN TANGGAL BUKTI PERJANJIAN
PAGU
KONTRAK
.
F
G
H
I
NILAI PEROLEHAN (Rp)
KET
JUMLAH
NO DAN TANGGAL SP2D
J
K
L
JUMLAH
Pengguna Anggaran,
Nama NIP Catatan Pengisian : Kolom A
:
Diisi nomor urut
Kolom B
:
Diisi nama paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan
Kolom C
:
Diisi nomor dan tanggal berita acara serah terima hasil pekerjaan dari Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan format 4
Kolom D
:
Diisi nomor dan tanggal berita acara penyerahan laporan akhir antara PPK dengan penyedia format 7
Kolom E
:
Diisi nomor dan tanggal berita acara serah terima pekerjaan antara PPK dengan PA/KPA (format 9)
Kolom F
:
Diisi nomor dan tanggal bukti perjanjian (bukti pembelian, kuitansi, SPK, surat perjanjian/kontrak), isikan juga nomor dan tanggal perubahan kontraknya jika ada
Kolom G
:
Diisi nilai pagu anggaran paket pekerjaan
Kolom H
:
Diisi nilai kontrak/SPK/perubahan kontrak jika ada.
Kolom I
:
Diisi besarnya biaya istrasi pekerjaan yang diperlukan yang terdiri dari : honorarium panitia/pejabat pengadaan barang/jasa + honorarium PPHP + biaya
35
perjalanan dinas survey (jika ada dilaksanakan) + biaya-biaya selama proses pemilihan penyedia barang/jasa (seperti pengumuman, dll) + penggandaan + biaya lain yang diperbolehkan sesuai ketentuan. Kolom J
:
Diisi jumlah nilai kolom H + I
Kolom K
:
Diisi nomor dan tanggal SP2D
Kolom L
:
Diisi keterangan lain dan sebagaimana dimaksudkan dalam H
Lampirkan juga data dukung semua berita acara yang telah dibuat sebelumnya. Format 18 dibuat oleh PA untuk melaporkan semua kegiatan yang ada dalam SKPD tersebut kepada Bupati Hulu Sungai Utara.
36
Format 19
Kop surat SKPD BERITA ACARA SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN NOMOR : isikan nomor berita acara PPK Pada hari ini …………. tanggal …………….. bulan ………….. tahun dua ribu ………….., kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1.
Nama NIP Jabatan
: : :
Alamat
:
Isikan Nama PPK Isikan NIP PPK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran1) Nomor ……….. tanggal …………… tentang ………SK Penunjukkan PPK. Isikan alamat unit kerja PPK Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2.
Nama Jabatan Alamat
: : :
Isikan Nama Penyedia Isikan jabatan dalam perusahaan pada isikan nama perusahaan. Isikan alamat penyedia Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Untuk pekerjaan : Nama pekerjaan Nomor Kontrak/SPK Tanggal Kontrak/SPK Lama/Tanggal Pelaksanaan
: : : :
Lama/Tanggal Pemeliharaan
:
isikan nama pekerjaan isikan nomor kontrak/SPK dan perubahan kontrak jika ada isikan tanggal kontrak dan perubahan kontrak jika ada isikan lama (hari/bulan, dll), isikan tanggal mulai sampai dengan isikan tanggal berakhirnya. isikan lama (hari/bulan, dll), isikan tanggal mulai sampai dengan isikan tanggal berakhirnya.
Dengan memperhatikan : 1. 2. 3. 4.
Surat permintaan serah terima akhir pekerjaan dari isikan nama penyedia Nomor ……….. tanggal ……… perihal isikan perihal surat. Isikan nomor dan tanggal berita acara serah terima yang terkait dengan pekerjaan ini (PPHP, penyedia dengan PPK penyerahan pertama). Foto visual ukuran minimal 3 R yang diambil dari sekurang-kurangnya depan, samping kiri kanan dan belakang sesuai keperluan. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Akhir Pekerjaan Nomor ……….. tanggal ………...dibuat oleh PPHP.
Maka dengan ini menyatakan sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.
PIHAK KEDUA melakukan penyerahan akhir terhadap hasil pengadaan barang/jasa dimaksud diatas kepada PIHAK KESATU. PIHAK KESATU menerima penyerahan akhir hasil pengadaan barang/jasa dimaksud diatas dari PIHAK KEDUA. Setelah ditandatanganinya berita acara ini, PIHAK KESATU mengembalikan jaminan pemeliharaan atau melakukan pembayaran sisa nilai kontrak/retensi kepada PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara5). Hal-hal lain yang berkenaan dengan pasca serah terima akhir ini tetap mengacu kepada ketentuan dalam kontrak/SPK dimaksud dan ketentuan peraturan yang berlaku.
Demikian Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya. Yang Menyerahkan : PIHAK KEDUA Nama Penyedia,
Yang Menerima : PIHAK KESATU Pejabat Pembuat Komitmen,
Tandatangan dan cap
Tanda tangan
Nama jabatan
Nama NIP
37
Catatan : bentuk format berita acara pengembalian jaminan pemeliharaan atau pembayaran retensi disesuaikan dengan keperluan atau ketentuan yang berlaku. 5)
Pemeriksaan akhir dilakukan oleh PPHP yang ditugaskan oleh PPK setelah menerima surat permintaan penyerahan akhir dari penyedia. Berita acara serah terima akhir pekerjaan beserta lampirannya dibuat dalam rangkap dua, untuk disimpan Penyedia dibubuhi materai Rp. 6.000 pada kolom tanda tangan PPK, untuk disimpan PPK dibubuhi materai dan cap pada kolom Penyedia. Setelah dilakukan proses penyerahan akhir, PPK melaporkan segala prosesnya kepada PA/KPA, KPA kepada PA dan selanjutnya PA melaporkan kepada Bupati Hulu Sungai Utara melalui Bagian Pengelolaan Aset Daerah Kab. HSU dengan dilampiri fotocopy berita acara ini dan berita acara pengembalian jaminan pemeliharaan atau pembayaran retensi. Bentuk format laporan kepada Kepala Daerah disesuaikan dengan keperluan, namun laporan tersebut sekurang-kurangnya menjelaskan bahwa proses penyerahan akhir telah dilaksanakan dan telah dilakukan pemeriksaan akhir, retensi atau jaminan pemeliharaan telah dikembalikan kepada penyedia atau digunakan untuk biaya pemeliharaan. Lampiran laporan tersebut sekurang-kurangnya foto visual, berita acara pemeriksaan akhir pekerjaan, berita acara pengembalian jaminan pemeliharaan atau bukti pembayaran retensi, dll sesuai keperluan.
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
H. M. AUNUL HADI
Format 1
PAKTA INTEGRITAS Saya/Kami1) yang bertanda tangan di bawah ini : 1. 2. 3.
Nama/NIP Jabatan Nama/NIP Jabatan Nama/NIP Jabatan
: : : : : :
Isikan Nama dan NIP PPHP Isikan Jabatan dalam PPHP (Ketua/Sekretaris/Anggota) Isikan Nama dan NIP PPHP Isikan Jabatan dalam PPHP (Ketua/Sekretaris/Anggota) Isikan Nama dan NIP PPHP Isikan Jabatan dalam PPHP (Ketua/Sekretaris/Anggota) catatan
…….
Sesuai Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada isikan nama SKPD/Bagian Nomor SK Penetapan PPHP Tanggal SK Penetapan PPHP Tentang sesuaikan dengan SK Penetapan PPHP, ditunjuk sebagai Pejabat/Panitia1) Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk paket pekerjaan/kegiatan lingkup 2) isikan nama paket pekerjaan/ SKPD/Bagian1), dengan ini menyatakan : 1. 2.
Tidak akan melakukan praktek KKN ; Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila ada indikasi KKN didalam proses pengadaan barang/jasa ini ; 3. Dalam proses pengadaan ini berjanji akan melaksanakan tugas sebagai Pejabat/Panitia1) Penerima Hasil Pekerjaan secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai tugas dan kewenangan yang diberikan ; 4. Apabila Saya/Kami1) melanggar hal-hal yang telah Saya/Kami1) nyatakan dalam Pakta Integritas ini, Saya/Kami1) bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi istrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Amuntai, ………………………….. Yang menyatakan : 1.
……………………………..........Nama jelas
………………….tanda tangan
2.
……………………………..........Nama jelas
………………….tanda tangan
3.
……………………………..........Nama jelas
………………….tanda tangan
Catatan : Pilih salah satu Pakta Integritas ini dibuat sebelum PPHP melaksanakan kegiatan/pekerjaannya dan dapat dibuat satu kali untuk semua kegiatan yang dilaksanakan atau setiap kali paket pekerjaan (pekerjaan yang ditugaskan kepada PPHP dicantumkan dalam SK penunjukan yang bersangkutan sebagai PPHP). Pakta Integritas ini dipegang oleh PA/KPA, PPK dan PPHP yang bersangkutan. 1) 2)
11
Format 2
Kop surat SKPD Nomor Lampiran Perihal
: nomor surat PPK : isikan jumlah lampiran : Permintaan Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa
Amuntai, …………………………
Kepada Yth.
Pejabat/Panitia1) Penerima Hasil Pekerjaan pada isikan nama SKPD/Bagian di – AMUNTAI
Sehubungan dengan surat isikan nama Penyedia Barang/Jasa Nomor isikan nomor surat tanggal isikan tanggal perihal isikan perihal surat tentang permintaan penyerahan pekerjaan, dengan ini dimintakan untuk kiranya dapat dilakukan proses penilaian/pemeriksaan/pengujicobaan 3) dan penerimaan terhadap hasil pekerjaan isikan nama pekerjaannya. Sebagai bahan pertimbangan, berikut terlampir : 1. Tanda Bukti perjanjian (bukti pembelian, kuitansi, Surat Perintah Kerja, Surat Perjanjian/kontrak) dan isikan juga nomor dan tanggal perubahan kontrak jika ada. 2. Kelengkapan sesuai bidang pengadaan, sekurang-kurangnya : Pekerjaan Konstruksi : foto visual kemajuan pekerjaan (sekurangkurangnya 0%, 50%, dan 100%), as build drawing, laporan konsultan pengawas, laporan pelaksanaan pekerjaan, Jaminan-jaminan, dll. Pengadaan Barang : foto visual barang, bukti kepemilikan, garansi/ jaminan, laporan-laporan (misal jika ada training penggunaan dan operasional), dll. Jasa Konsultansi : laporan akhir, laporan-laporan (misal berita acara pembahasan laporan yang dilengkapi foto), dll. Jasa Lainnya : foto visual kemajuan pekerjaan (sekurang-kurangnya 0%, 50%, dan 100%), as build drawing, laporan konsultan pengawas (jika pakai konsultan pengawas), laporan pelaksanaan pekerjaan, Jaminanjaminan, dll. Selanjutnya hasil pekerjaan Saudara tersebut kiranya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
dapat
Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. PPK,
Tembusan : - Pengguna Anggaran isikan nama SKPD di – Amuntai
Nama Jelas NIP
pada prinsipnya tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam menerima hasil pekerjaan adalah terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan dan penilaian, namun jika dipandang perlu untuk lebih memastikan dan menguatkan dalam pengambilan keputusan, PPHP dapat melakukan pengujicobaan terhadap hasil pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang diatur dalam kontrak/SPK. 3)
12
Format 3
Kop Surat SKPD Perhatian : Format ini khusus untuk pengadaan barang :
BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN NOMOR : isikan nomor berita acara PPHP Berdasarkan surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan isikan nama paket pengadaannya Nomor ……. tanggal perihal ……….., maka pada hari ini ……… tanggal ………….. bulan ……… tahun dua ribu ……….., kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1. 2. 3.
Nama/NIP Jabatan Nama/NIP Jabatan Nama/NIP Jabatan
: : : : : :
Isikan Nama dan NIP PPHP Isikan Jabatan dalam PPHP (Ketua/Sekretaris/Anggota) Isikan Nama dan NIP PPHP Isikan Jabatan dalam PPHP (Ketua/Sekretaris/Anggota) Isikan Nama dan NIP PPHP Isikan Jabatan dalam PPHP (Ketua/Sekretaris/Anggota) 4) Yang berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran isikan nama SKPD Nomor …….. tanggal ……. tentang isikan tentang sesuai SK penunjukkan PPHP , ditunjuk sebagai Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
bahwa sehubungan pekerjaan pengadaan barang isikan nama paket pengadaannya sesuai isikan bukti perjanjian (bukti pembelian, kuitansi, SPK, surat perjanjian) nomor ………. tanggal ………. dan setelah dilakukan pemeriksaan/penilaian/pengujicobaan 3) oleh PIHAK KESATU, dengan ini menyatakan sebagai berikut : 1.
Semua barang hasil pengadaan tersebut yang diperiksa/dinilai/diuji coba oleh PIHAK KESATU adalah berupa : NO 1 2 3
2.
NAMA BARANG
MERK
TYPE
SPESIFIKASI TEKNIS
JUMLAH BARANG
KET.
Dst Hasil pemeriksaan/penilaian/pengujicobaan3) adalah sebagai berikut :
jika dapat diterima isikan : Barang-barang tersebut telah sesuai dengan spesifikasi, jumlah dan dalam kondisi baik, lengkap serta dapat dioperasikan dengan sebagaimana mestinya dengan disertai kelengkapan-kelengkapannya berupa isikan antara lain sertifikat garansi, bukti kepemilikan (STNK/BPKB), dll. Selanjutnya diteruskan ke butir 3 dan 4 dibawah. Jika tidak dapat diterima isikan : Barang-barang tersebut diantaranya/seluruhnya1) masih terdapat kekurangan/kerusakan1), yaitu : isikan/jelaskan kekurangankekurangan/kerusakan, dll yang menyebabkan barang tersebut tidak bisa diterima. Butir 3 dan 4 dibawah tidak perlu dicantumkan, dan tambahkan kalimat : Selanjutnya kepada PPK dapat direkomendasikan untuk meminta kepada pihak Penyedia Barang untuk isikan misalnya mencukupi kekurangan-kekurangan, memperbaiki kerusakan sesuai hasil pemeriksaan dimaksud. 3.
Selanjutnya kepada PPK dapat direkomendasikan untuk melanjutkan ke proses serah terima barang atas pekerjaan tersebut.
4.
Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan layanan purna jual, tetap mengacu pada ketentuan dalam SPK/kontrak dan/atau jaminan lain yang mengikuti atas barang tersebut dari PIHAK KEDUA (misal : service gratis dalam jangka waktu tertentu, ganti sparepart gratis dalam jangka waktu tertentu, dll).
13
Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan :
4)
1.
…...........Nama jelas
……………….tanda tangan
2.
…...........Nama jelas
……………….tanda tangan
3.
…...........Nama jelas
……………….tanda tangan
4)
Jika PPHP berbentuk Pejabat yang berjumlah 1 orang, maka cukup 1 orang PPHP yang bersangkutan, jika berbentuk panitia dengan jumlah gasal sekurang-kurangnya 3 orang maka dicantumkan semuanya. Catatan penting : 1.
Untuk semua pengadaan barang/jasa, setelah penyedia barang memperbaiki kerusakan atau mencukupi kekurangan atau hal-hal lain yang dimintakan oleh PPK, maka penyedia barang kembali meminta kepada PPK untuk proses serah terima, selanjutnya PPK kembali memerintahkan kepada PPHP untuk melakukan pemeriksaan/penilaian/ pengujicobaan dan berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dibuat kembali. Jika selama proses perbaikan/pemenuhan oleh penyedia barang ternyata melewati masa kontrak/SPK maka kepada penyedia barang dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain denda, dll.
2.
Untuk semua pengadaan barang/jasa, segala dokumen dan data dukung lain (antara lain garansi, bukti kepemilikan, sertifikat kelayakan, jaminan purna jual, dll) yang termasuk dalam kelengkapan dan ditunjukkan pada proses pemeriksaan/penilaian/pengujicobaan oleh PPHP, harus merupakan kelengkapan dokumen dan data dukung lain yang sama pada saat dilakukan serah terima antara penyedia barang/jasa dengan PPK serta hal ini disesuaikan dengan ketentuan kontrak/SPK dan ketentuan peraturan yang berlaku).
14
Format 4
Kop Surat SKPD Perhatian : Format ini khusus untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultansi :
BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN NOMOR : isikan nomor berita acara PPHP Berdasarkan surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan isikan nama paket pengadaannya Nomor ……. tanggal perihal ……….., maka pada hari ini ……… tanggal ………….. bulan ……… tahun dua ribu ……….., Saya/Kami1) yang bertanda tangan dibawah ini : 1. 2. 3.
Nama/NIP Jabatan Nama/NIP Jabatan Nama/NIP Jabatan
: : : : : :
Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan Isikan
Nama dan NIP PPHP Jabatan dalam PPHP (Ketua/Sekretaris/Anggota) Nama dan NIP PPHP Jabatan dalam PPHP (Ketua/Sekretaris/Anggota) Nama dan NIP PPHP Jabatan dalam PPHP (Ketua/Sekretaris/Anggota) …….
4)
telah melakukan penilaian, pemeriksaan, pengujian3) secara langsung terhadap hasil pekerjaan isikan paket pekerjaan pengadaan barang/jasanya yang dilaksanakan oleh isikan nama penyedia barang/jasa, dan dengan memperhatikan : 1.
Tanda Bukti perjanjian (bukti pembelian, kuitansi, Surat Perintah Kerja, Surat Perjanjian/kontrak) Nomor …………….. tanggal …………., isikan juga nomor dan tanggal perubahan kontrak jika ada. 2. Kelengkapan sesuai bidang pengadaan, sekurang-kurangnya : Pekerjaan Konstruksi : foto visual kemajuan pekerjaan (sekurang-kurangnya 0%, 50%, dan 100%), as build drawing, IMB, laporan konsultan pengawas, laporan pelaksanaan pekerjaan, Jaminan-jaminan, dll. Jasa Konsultansi : laporan akhir, laporan-laporan (misal berita acara pembahasan laporan yang dilengkapi foto), dll. Jasa Lainnya : foto visual kemajuan pekerjaan (sekurang-kurangnya 0%, 50%, dan 100%), as build drawing, laporan konsultan pengawas (jika pakai konsultan pengawas), laporan pelaksanaan pekerjaan, Jaminan-jaminan, dll. Untuk itu Saya/Kami1) menyatakan menerima/menolak1) hasil pekerjaan tersebut dengan penjelasan sebagai berikut : Untuk Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya: Jika menerima, misal keterangannya berbunyi : telah sesuai dengan spesifikasi dan kontrak, dll. Tuliskan pula disini volume pelerjaannya misalnya untuk bangunan gedung disebutkan luas bangunan, jumlah lantai, dll. Jika menolak karena pada hasil pemeriksaan/penilaian/pengujian ditemukan kekurangan/ cacat/kerusakan maka harus dicantumkan disini data-data kekurangan/ cacat/kerusakan yang dilampiri foto visual dan diisikan rekomendasi bahwa PPK meminta penyedia harus memperbaiki bagian-bagian yang disebutkan dengan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan kontrak/SPK. PPK kemudian memerintahkan penyedia untuk menindaklanjuti dengan sebagaimana mestinya. Selanjutnya setelah penyedia melakukan perbaikan dengan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan dalam kontrak/SPK, penyedia meminta (dengan surat) kepada PPK untuk proses penyerahan pertama dan PPK setelah menerima surat dari penyedia selanjutnya memerintahkan PPHP kembali melakukan pemeriksaan/ penilaian/pengujian3) untuk memutuskan menerima atau menolak hasil perbaikan yang dilakukan penyedia tersebut. Untuk Jasa Konsultansi : Jika menerima, misal keterangannya berbunyi : telah sesuai dengan spesifikasi dan kontrak, dll. Jika menolak karena pada hasil pemeriksaan/penilaian ditemukan kekurangan maka disini harus dicantumkan data-data kekurangannya dan diisikan rekomendasi bahwa penyedia harus melengkapi dengan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan kontrak/SPK. PPK kemudian memerintahkan penyedia untuk menindaklanjuti dengan sebagaimana mestinya. Setelah penyedia melakukan perbaikan dengan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan dalam kontrak/SPK, penyedia meminta (dengan surat) kepada PPK untuk proses penyerahan pekerjaan dan PPK setelah menerima surat dari penyedia selanjutnya memerintahkan PPHP kembali melakukan pemeriksaan/ penilaian untuk memutuskan menerima atau menolak hasil perbaikan yang dilakukan penyedia tersebut.
15
Untuk pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang memerlukan masa pemeliharaan lainnya jika diterima : Selanjutnya kepada PPK dapat direkomendasikan untuk menerima hasil pekerjaan penyedia dimaksud yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama. Untuk pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya jika tidak diterima : maka langsung ke Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya. Untuk pekerjaan jasa konsultansi jika diterima : Selanjutnya kepada PPK dapat menerima hasil pekerjaan penyedia dimaksud yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir. Untuk pekerjaan jasa konsultansi jika tidak diterima : maka langsung ke Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya Untuk pekerjaan jasa lainnya yang tidak memerlukan masa pemeliharaan jika diterima : Selanjutnya kepada PPK dapat menerima hasil pekerjaan penyedia dimaksud yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (untuk pekerjaan jasa lainnya yang tidak memerlukan masa pemeliharaan). Untuk pekerjaan jasa lainnya yang tidak memerlukan masa pemeliharaan jika tidak diterima : maka langsung ke : Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya. Yang menyatakan : Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan4) : 1.
……………………………..........Nama jelas
………………….tanda tangan
2.
……………………………..........Nama jelas
………………….tanda tangan
3.
……………………………..........Nama jelas
………………….tanda tangan
Catatan : Kewajiban penyedia memperbaiki cacat/kurang hasil pekerjaan tersebut, sebagaimana disyaratkan pada Pasal 39 ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Jika diperlukan, catatan cacat/kurang dapat dibuat terpisah dari berita acara ini dengan format yang disesuaikan keperluan namun merupakan bagian yang tidak tidak terpisahkan dari berita acara ini dan di dalam berita acara ini dijelaskan bahwa catatan cacat/kekurangan terlampir.
16
Format 5
Kop surat SKPD BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG NOMOR : isikan nomor berita acara PPK Pada hari ini …………. tanggal …………….. bulan ………….. tahun dua ribu ………….., kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1.
Nama NIP Jabatan
: : :
Alamat
:
Isikan Nama PPK Isikan NIP PPK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran1) Nomor ……….. tanggal …………… tentang ………SK Penunjukkan PPK. Isikan alamat kantor PPK Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2.
Nama Jabatan Alamat
: : :
Isikan nama penyedia Isikan jabatan dalam perusahaan pada isikan nama perusahaan Isikan alamat penyedia Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Bahwa sehungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan : Nama pekerjaan Nomor Kontrak/SPK Tanggal Kontrak/SPK Lama/Tanggal Pelaksanaan
: : : :
Lama/Tanggal Pemeliharaan
:
isikan nama pekerjaan pengadaan barang isikan nomor kontrak/SPK dan perubahan kontrak jika ada isikan tanggal kontrak dan perubahan kontrak jika ada isikan lama (hari/bulan, dll), isikan tanggal mulai sampai dengan isikan tanggal berakhirnya. isikan lama (hari/bulan, dll), isikan tanggal mulai sampai dengan isikan tanggal berakhirnya.
Dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor isikan nomor Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dari PPHP tanggal ……… sesuai format 3, maka dengan ini menyatakan sebagai berikut : 1. PIHAK KEDUA melakukan penyerahan barang sebagaimana dimaksud kepada PIHAK KESATU. 2. PIHAK KESATU menerima penyerahan barang yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA. 3. Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pasca serah terima pertama hasil pekerjaan ini tetap mengacu pada ketentuan isikan bukti perjanjian (kontrak/SPK) nomor ……….. tanggal ……………. dan ketentuan peraturan yang berlaku. Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya. Yang Menyerahkan : PIHAK KEDUA Nama Penyedia,
Yang Menerima : PIHAK KESATU Pejabat Pembuat Komitmen,
Tandatangan dan cap
Tanda tangan
Nama jabatan
Nama NIP
Catatan : Berita acara dibuat dalam rangkap dua, untuk disimpan Penyedia dibubuhi materai Rp. 6.000 pada kolom tanda tangan PPK, untuk disimpan PPK dibubuhi materai Rp. 6.000 dan cap pada kolom Penyedia. Perhatian : Format ini untuk Pekerjaan Pengadaan Barang.
17
Format 6
Kop surat SKPD BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA NOMOR : isikan nomor berita acara PPK Pada hari ini …………. tanggal …………….. bulan ………….. tahun dua ribu ………….., kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1.
Nama NIP Jabatan
: : :
Alamat
:
Isikan Nama PPK Isikan NIP PPK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran1) Nomor ……….. tanggal …………… tentang ………SK Penunjukkan PPK. Isikan alamat kantor PPK Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2.
Nama Jabatan Alamat
: : :
Isikan nama penyedia Isikan jabatan dalam perusahaan pada isikan nama perusahaan Isikan alamat penyedia Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Bahwa sehungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan : Nama pekerjaan Nomor Kontrak/SPK Tanggal Kontrak/SPK Lama/Tanggal Pelaksanaan
: : : :
Lama/Tanggal Pemeliharaan
:
isikan nama pekerjaan isikan nomor kontrak/SPK dan perubahan kontrak jika ada isikan tanggal kontrak dan perubahan kontrak jika ada isikan lama (hari/bulan, dll), isikan tanggal mulai sampai dengan isikan tanggal berakhirnya. isikan lama (hari/bulan, dll), isikan tanggal mulai sampai dengan isikan tanggal berakhirnya.
Dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor isikan nomor Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dari PPHP tanggal ……… sesuai format 4, maka dengan ini menyatakan sebagai berikut : 1. PIHAK KEDUA melakukan penyerahan pertama hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud kepada PIHAK KESATU. 2. PIHAK KESATU menerima penyerahan pertama hasil pengadaan barang/jasa yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA. 3. Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pasca serah terima pertama hasil pekerjaan ini tetap mengacu pada ketentuan isikan bukti perjanjian (kontrak/SPK) nomor ……….. tanggal ……………. dan ketentuan peraturan yang berlaku. Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya. Yang Menyerahkan : PIHAK KEDUA Nama Penyedia,
Yang Menerima : PIHAK KESATU Pejabat Pembuat Komitmen,
Tandatangan dan cap
Tanda tangan
Nama jabatan
Nama NIP
Catatan : Berita acara dibuat dalam rangkap dua, untuk disimpan Penyedia dibubuhi materai Rp. 6.000 pada kolom tanda tangan PPK, untuk disimpan PPK dibubuhi materai Rp. 6.000 dan cap pada kolom Penyedia. Perhatian : Format ini untuk Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya yang memerlukan masa pemeliharaan.
18
Format 7
Kop surat SKPD BERITA ACARA SERAH TERIMA LAPORAN AKHIR NOMOR : isikan nomor berita acara PPK Pada hari ini …………. tanggal …………….. bulan ………….. tahun dua ribu ………….., kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1.
Nama NIP Jabatan
: : :
Alamat
:
Isikan Nama PPK Isikan NIP PPK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran1) Nomor ……….. tanggal …………… tentang ………SK Penunjukkan PPK. Isikan alamat unit kerja PPK Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2.
Nama Jabatan Alamat
: : :
Isikan Nama Penyedia Isikan jabatan dalam perusahaan pada isikan nama perusahaan. Isikan alamat penyedia Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Untuk pekerjaan : Nama pekerjaan Nomor Kontrak/SPK Tanggal Kontrak/SPK Lama/Tanggal Pelaksanaan
: : : :
isikan nama pekerjaan isikan nomor kontrak/SPK dan perubahan kontrak jika ada isikan tanggal kontrak dan perubahan kontrak jika ada isikan lama (hari/bulan, dll), isikan tanggal mulai sampai dengan isikan tanggal berakhirnya.
Dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor isikan nomor Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dari PPHP tanggal ……… beserta data dukungnya (format 4), maka dengan ini menyatakan sebagai berikut : 1. 2. 3.
PIHAK KEDUA melakukan penyerahan laporan akhir terhadap hasil pengadaan jasa konsultansi dimaksud diatas kepada PIHAK KESATU. PIHAK KESATU menerima penyerahan laporan akhir hasil pengadaan jasa konsultansi dimaksud diatas dari PIHAK KEDUA. Hal-hal lain yang berkenaan dengan pasca serah terima laporan akhir ini tetap mengacu kepada ketentuan dalam kontrak/SPK dimaksud dan ketentuan peraturan yang berlaku.
Demikian Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya. Yang Menyerahkan : PIHAK KEDUA Nama Penyedia,
Yang Menerima : PIHAK KESATU Pejabat Pembuat Komitmen,
Tandatangan dan cap
Tanda tangan
Nama jabatan
Nama NIP
Catatan : Berita acara dibuat dalam rangkap dua, untuk disimpan Penyedia dibubuhi materai Rp. 6.000 pada kolom tanda tangan PPK, untuk disimpan PPK dibubuhi materai Rp. 6.000 dan cap pada kolom Penyedia.
Perhatian : Format ini untuk pekerjaan Jasa Konsultansi.
19
Format 8
Kop surat SKPD BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN NOMOR : isikan nomor berita acara PPK Pada hari ini …………. tanggal …………….. bulan ………….. tahun dua ribu ………….., kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1.
Nama NIP Jabatan
: : :
Alamat
:
Isikan Nama PPK Isikan NIP PPK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran1) Nomor ……….. tanggal …………… tentang ………SK Penunjukkan PPK. Isikan alamat kantor PPK Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2.
Nama Jabatan Alamat
: : :
Isikan nama penyedia Isikan jabatan dalam perusahaan pada isikan nama perusahaan Isikan alamat penyedia Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Bahwa sehungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan : Nama pekerjaan Nomor Kontrak/SPK Tanggal Kontrak/SPK Lama/Tanggal Pelaksanaan
: : : :
Lama/Tanggal Pemeliharaan
:
isikan nama pekerjaan isikan nomor kontrak/SPK dan perubahan kontrak jika ada isikan tanggal kontrak dan perubahan kontrak jika ada isikan lama (hari/bulan, dll), isikan tanggal mulai sampai dengan isikan tanggal berakhirnya. isikan lama (hari/bulan, dll), isikan tanggal mulai sampai dengan isikan tanggal berakhirnya.
Dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor isikan nomor Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dari PPHP tanggal ……… sesuai format 4, maka dengan ini menyatakan sebagai berikut : 1. PIHAK KEDUA melakukan penyerahan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud kepada PIHAK KESATU. 2. PIHAK KESATU menerima penyerahan hasil pengadaan barang/jasa yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA. 3. Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pasca serah terima ini tetap mengacu pada ketentuan isikan bukti perjanjian nomor ……….. tanggal ……………. Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya. Yang Menyerahkan : PIHAK KEDUA Nama Penyedia,
Yang Menerima : PIHAK KESATU Pejabat Pembuat Komitmen,
Tandatangan dan cap
Tanda tangan
Nama jabatan
Nama NIP
Catatan : Berita acara dibuat dalam rangkap dua, untuk disimpan Penyedia dibubuhi materai Rp. 6.000 pada kolom tanda tangan PPK, untuk disimpan PPK dibubuhi materai Rp. 6.000 dan cap pada kolom Penyedia.
Perhatian : Format ini untuk pekerjaan Jasa Lainnya yang tidak memerlukan masa pemeliharaan
20
Format 9
Kop surat SKPD BERITA ACARA SERAH TERIMA NOMOR : isikan nomor berita acara PPK Pada hari ini …………. tanggal …………….. bulan ………….. tahun dua ribu ………….., kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1.
Nama NIP Jabatan
: : :
Isikan Nama PPK Isikan NIP PPK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran1) Nomor ……….. tanggal …………… tentang ………SK Penunjukkan PPK. Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2.
Nama NIP Jabatan
: : :
Isikan Nama PA/KPA Isikan NIP PA/KPA Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran1) berdasarkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor ……….. tanggal …………… tentang ………SK Penunjukkan PA/KPA. Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Dengan memperhatikan : Cantumkan semua berita acara yang dibuat sebelumnya dan yang terkait dengan penyerahan ini. maka dengan ini menyatakan sebagai berikut : 1. PIHAK KESATU menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada PIHAK KEDUA untuk pekerjaan-pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Pengadaan Barang/Jasa pada lampiran berita acara ini. 2. PIHAK KEDUA menerima hasil pengadaan barang/jasa yang diserahkan oleh PIHAK KESATU untuk pekerjaan-pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Pengadaan Barang/Jasa pada lampiran berita acara ini. 3. Lampiran-lampiran dan data dukung dari proses serah terima ini adalah sebagaimana terlampir dan dijelaskan dalam lampiran berita acara ini. 4. Lampiran berita acara dan data dukung sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2 dan 3 diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini. 5. Jika terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian atas hasil pengadaan barang/jasa yang diserahkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU diharuskan melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan sebagaimana mestinya yang tanggung jawabnya berada pada PIHAK KESATU. Dekikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya. Yang Menerima PIHAK KEDUA Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,
Yang Menyerahkan : PIHAK KESATU Pejabat Pembuat Komitmen,
Tandatangan dan cap
Tanda tangan
Nama NIP
Nama NIP
Catatan : Berita acara beserta lampirannya dibuat dalam rangkap dua, untuk disimpan PA/KPA dibubuhi materai Rp. 6.000 pada kolom tanda tangan PPK, untuk disimpan PPK dibubuhi materai dan cap pada kolom PA/KPA.
21
Format 10 Berita Acara Serah Terima Nomor : isikan nomor berita acara PPK Tanggal : isikan tanggalnya
Lampiran :
DAFTAR PENGADAAN BARANG/JASA YANG DISERAHTERIMAKAN JENIS PEKERJAAN : PENGADAAN BARANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA
NO
A
PAKET PEKERJAAN
KODE REK. ANGGARAN
B
C
NILAI (Rp) PAGU
KONTRAK
D
E
VOLUME
NAMA PENYEDIA
MERK/ SPESIFIKASI
F
G
H
LOKASI
NO. DAN TGL BA PEMERIKSAAN PPHP
NO. DAN TGL BA SERAH TERIMA PPK DGN PENYEDIA
DATA DUKUNG
NO. dan TGL BUKTI PERJANJIAN
KET
I
J
K
L
M
N
JUMLAH
Yang Menerima PIHAK KEDUA Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,
Yang Menyerahkan : PIHAK KESATU Pejabat Pembuat Komitmen,
Tandatangan dan cap
Tanda tangan
Nama NIP
Nama NIP
Catatan Pengisian : Kolom A
:
Diisi nomor urut
Kolom B
:
Diisi nama paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan
Kolom C
:
Diisi nomor kode rekening anggaran paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan
22
Kolom D
:
Diisi besar nilai pagu anggaran paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan
Kolom E
:
Diisi besarnya nilai kontrak/SPK/kuitansi/bukti pembelian/perubahan kontrak jika ada.
Kolom F
:
Diisi volume pengadaan (dengan satuan meter, unit, buah, kubik, dll)
Kolom G
:
Diisi nama penyedia barang/jasa (CV, PT, toko, outlet penjualan, dll)
Kolom H
:
Diisi merk dan spesifikasi teknis sesuai yang tercantum dalam kontrak/SPK. Untuk pekerjaan konstruksi/Jasa Lainnya, kolom ini dapat dikosongkan dan penjelasan spesifikasi dibuatkan lembaran khusus sebagaimana format 11.
Kolom I
:
Diisi lokasi pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa (agar diisi dengan jelas dan detil)
Kolom J
:
Diisi nomor dan tanggal berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan yang dibuat oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) format 3 dan 4
Kolom K
:
Diisi nomor dan tanggal berita acara serah terima antara PPK dengan Penyedia.
Kolom L
:
Diisi jenis-jenis data dukung yang dilampirkan, sekurang-kurangnya : Pekerjaan Konstruksi : foto visual kemajuan pekerjaan (sekurang-kurangnya 0%, 50%, 100%), as build drawing, IMB, laporan konsultan pengawas, laporan pelaksanaan pekerjaan, Jaminan-jaminan, dll. Pengadaan Barang : foto visual barang, bukti kepemilikan, garansi/ jaminan, laporan-laporan (misal jika ada training penggunaan dan operasional), dll. Jasa Lainnya : foto visual kemajuan pekerjaan (sekurang-kurangnya 0%, 50%, 100%), as build drawing, laporan konsultan pengawas (jika pakai konsultan pengawas), laporan pelaksanaan pekerjaan, Jaminan-jaminan, dll. Termasuk juga semua berita acara yang telah dibuat.
Kolom M
:
Diisi nomor dan tanggal bukti perjanjian (bukti pembelian, kuitansi, SPK, surat perjanjian/kontrak) dan isikan juga nomor dan tanggal perubahan kontrak jika ada
Kolom N
:
Diisi keterangan lain yang ingin ditambahkan.
Lampirkan juga data dukung sebagaimana dimaksud/disebutkan dalam kolom K dan L.
23
Lampiran :
Format 11 Berita Acara Serah Terima Nomor : isikan nomor berita acara PPK Tanggal : isikan tanggalnya
PENJELASAN SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA 1) NO A
NO. URUT DALAM DAFTAR PENGADAAN B
PAKET PEKERJAAN
URAIAN SPESIFIKASI TEKNIS
C
D
Yang Menerima PIHAK KEDUA Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,
Yang Menyerahkan : PIHAK KESATU Pejabat Pembuat Komitmen,
Tandatangan dan cap
Tanda tangan
Nama NIP
Nama NIP
Catatan Pengisian : Kolom A
:
Diisi nomor urut
Kolom B
:
Diisi nomor urut paket pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar pengadaan barang/jasa sebagaimana format 10
Kolom C
:
Diisi nama paket pekerjaan
Kolom D
:
Diisi uraian spesifikasi teknis sesuai yang tercantum dalam kontrak/SPK/bukti perjanjian dan perubahannya.
Kolom E
:
Diisi lama dan tanggal mulai sampai dengan berakhirnya masa pemeliharaan
MASA PEMELIHARAAN E
24
Lampiran :
Format 12 Berita Acara Serah Terima Nomor : isikan nomor berita acara PPK Tanggal : isikan tanggalnya
DAFTAR PEKERJAAN JASA KONSULTANSI YANG DISERAHTERIMAKAN
NO
PAKET PEKERJAAN
KODE REK. ANGGARAN
A
B
C
NILAI (Rp) PAGU
KONTRAK
D
E
NAMA PENYEDIA F
LOKASI
NOMOR dan TGL BA PENY. LAP. AKHIR
NOMOR DAN TGL BA PEMERIKSAAN PPHP
DATA DUKUNG
NO. dan TGL BUKTI PERJANJIAN
KET
G
H
I
J
K
L
JUMLAH
Yang Menerima PIHAK KEDUA Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,
Yang Menyerahkan : PIHAK KESATU Pejabat Pembuat Komitmen,
Tandatangan dan cap
Tanda tangan
Nama NIP
Nama NIP
Catatan Pengisian : Kolom A
:
Diisi nomor urut
Kolom B
:
Diisi nama paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan
Kolom C
:
Diisi nomor kode rekening anggaran paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan
Kolom D
:
Diisi besar nilai pagu anggaran paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan
25
Kolom E
:
Diisi besarnya nilai kontrak/SPK/kuitansi/bukti pembelian/perubahan kontrak jika ada.
Kolom F
:
Diisi nama penyedia barang/jasa
Kolom G
:
Diisi lokasi kegiatan pengadaan barang/jasa (agar diisi dengan jelas dan detil)
Kolom H
:
Diisi Nomor dan tanggal berita acara penyerahan laporan akhir pada format 7.
Kolom I
:
Diisi nomor berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan yang dibuat oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) format 4.
Kolom J
:
Diisi Diisi jenis-jenis data dukung yang dilampirkan, sekurang-kurangnya : laporan akhir, laporan-laporan (misal berita acara pembahasan laporan yang dilengkapi foto), semua berita acara yang telah dibuat, dll.
Kolom K
:
Diisi nomor dan tanggal bukti perjanjian (bukti pembelian, kuitansi, SPK, surat perjanjian/kontrak) dan isikan juga nomor dan tanggal perubahan kontrak jika ada
Kolom L
:
Diisi keterangan lain yang ingin ditambahkan.
Lampirkan juga data dukung sebagaimana dimaksud/disebutkan dalam kolom K dan L.
26
Format 13
Kop surat SKPD Nomor Lampiran Perihal
: nomor surat KPA : isikan jumlah lampiran : Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Amuntai, …………………………
Kepada Yth.
Pengguna Anggaran pada isikan nama SKPD/Bagian di – AMUNTAI
Dengan ini dilaporkan bahwa proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.
isikan nama paket pekerjaan yang dilaksanakan. isikan nama paket pekerjaan yang dilaksanakan. isikan nama paket pekerjaan yang dilaksanakan. dan seterusnya.
Adapun berkenaan rekapitulasi daftar pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan beserta data dukungnya adalah sebagaimana terlampir. Demikian disampaikan guna bahan selanjutnya.
Kuasa Pengguna Anggaran,
Nama NIP
Catatan : Laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa ini dapat dibuat untuk tiap kali paket pengadaan barang/jasa atau dibuat secara gabungan beberapa paket pengadaan barang/jasa yang menjadi tanggung jawab KPA yang bersangkutan.
27
Format 14 Lampiran Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor isikan nomor surat KPA Tanggal isikan tanggalnya
DAFTAR PENGADAAN BARANG/JASA YANG TELAH DILAKSANAKAN JENIS PEKERJAAN : PEKERJAAN KONSTRUKSI/PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA
NO
PAKET PEKERJAAN
NO. DAN TGL BA PEMERIKSAAN PPHP
A
B
C
NO. DAN TGL BA PENYEDIA DENGAN PPK
NO. DAN TANGGAL BA PPK DENGAN KPA
NO DAN TGL BUKTI PERJANJIAN
PAGU
KONTRAK
PERENC
PENGWSN
D
E
F
G
H
I
J
K
NILAI PEROLEHAN (Rp) JUMLAH
NO. DAN TGL SP2D/BUKTI PEMBAYARAN
KET
L
M
N
JUMLAH
Kuasa Pengguna Anggaran,
Nama NIP
Catatan Pengisian : Kolom A
:
Diisi nomor urut
Kolom B
:
Diisi nama paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan
Kolom C
:
Diisi nomor dan tanggal berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dari Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
Kolom D
:
Diisi nomor dan tanggal berita acara serah terima antara Penyedia dengan PPK (format 5, 6 dan 8).
Kolom E
:
Diisi nomor dan tanggal berita acara serah terima antara PPK dengan KPA
Kolom F
:
Diisi nomor dan tanggal bukti perjanjian (bukti pembelian, kuitansi, SPK, surat perjanjian/kontrak) dan isikan juga nomor dan tanggalperubahan kontrak jika ada
Kolom G
:
Diisi nilai pagu anggaran paket pekerjaan
Kolom H
:
Diisi nilai kontrak/SPK/perubahan kontrak jika ada.
Kolom I
:
Diisi nilai perencanaan, jika perencanaan yang sama untuk lebih dari satu pekerjaan konstruksi namun masih sejenis, maka pencantuman nilai perencanaan
28
adalah dengan memasukkan sesuai nilai bobotnya. Misal : satu buah perencanaan dengan biaya sebesar Rp. 10 juta (merupakan nilai perolehan) untuk pekerjaan pembangunan sekolah A dengan nilai kontrak Rp. 300 juta, sekolah B dengan nila kontrak Rp. 200 juta, sekolah C dengan nilai kontrak Rp. 500 juta, maka nilai perencanaannya : untuk sekolah A adalah sebesar = 300 jt / (300 jt + 200 jt + 500 jt) x Rp. 10 jt = Rp. 3 jt untuk sekolah B adalah sebesar = 200 jt / (300 jt + 200 jt + 500 jt) x Rp. 10 jt = Rp. 2 jt untuk sekolah C adalah sebesar = 500 jt / (300 jt + 200 jt + 500 jt) x Rp. 10 jt = Rp. 5 jt Selanjutnya pada kolom N (keterangan) baris yang sama, harus dijelaskan asal-usul kegiatan perencanaan dan pengawasannya yaitu dengan mencantumkan nomor urut sebagaimana format 15, misalnya perencanaan pada kegiatan sekolah A tersebut ada pada nomor urut 5 dan pengawasannya ada pada nomor urut 10, maka pada kolom N diisi P5,W10. Untuk pengadaan barang dapat dicantumkan juga jika sebelumnya dibuat dokumen perencanaannya, namun jika tidak ada dapat dikosongkan saja. Kolom J
:
Diisi nilai pengawasan dengan cara pengisian seperti perhitungan bobot sebagaimana contoh pada kolom I diatas.
Kolom K
:
Diisi besarnya biaya istrasi pekerjaan yang diperlukan yang terdiri dari : honorarium panitia/pejabat pengadaan barang/jasa + honorarium PPHP + biaya perjalanan dinas survey (jika ada dilaksanakan) + biaya-biaya selama proses pemilihan penyedia barang/jasa (seperti pengumuman, dll) + penggandaan + biaya lain yang diperbolehkan sesuai ketentuan.
Kolom L
:
Diisi jumlah nilai kolom H + I + J + K
Kolom M
:
Diisi nomor dan tanggal SP2D atau dokumen-dokumen pendukung seperti faktur, kuitansi dan bukti pembayaran lainnya untuk memastikan jumlah pembayaran atas biaya pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan.
Kolom N
:
Diisi keterangan lain dan sebagaimana dimaksudkan dalam H
Lampirkan juga data dukung semua berita acara yang telah dibuat sebelumnya..
Format 15
29
Lampiran Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor isikan nomor surat KPA Tanggal isikan tanggalnya
DAFTAR PENGADAAN JASA KONSULTANSI YANG TELAH DILAKSANAKAN
NO A
PAKET PEKERJAAN
NO. DAN TGL BA SERAH TERIMA PPHP
B
C
NO DAN TGL BA SERAH TERIMA LAP. AKHIR D
NO DAN TGL BA SERAH TERIMA PPK DENGAN KPA E
NO DAN TANGGAL BUKTI PERJANJIAN F
NILAI PEROLEHAN (Rp) PAGU
KONTRAK
.
JUMLAH
G
H
I
J
NO. DAN TGL SP2D/BUKTI PEMBAYARAN
KET
K
L
JUMLAH
Kuasa Pengguna Anggaran,
Nama NIP
Catatan Pengisian : Kolom A
:
Diisi nomor urut
Kolom B
:
Diisi nama paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan
Kolom C
:
Diisi nomor dan tanggal berita acara serah terima hasil pekerjaan dari Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
Kolom D
:
Diisi nomor dan tanggal berita acara penyerahan laporan akhir format 7.
Kolom E
:
Diisi nomor dan tanggal berita acara serah terima pekerjaan antara PPK dengan KPA (format 9)
Kolom F
:
Diisi nomor dan tanggal bukti perjanjian (bukti pembelian, kuitansi, SPK, surat perjanjian/kontrak), isikan juga nomor dan tanggal perubahan kontraknya jika ada
Kolom G
:
Diisi nilai pagu anggaran paket pekerjaan
Kolom H
:
Diisi nilai kontrak/SPK/perubahan kontrak jika ada.
Kolom I
:
Diisi besarnya biaya istrasi pekerjaan yang diperlukan yang terdiri dari : honorarium panitia/pejabat pengadaan barang/jasa + honorarium PPHP + biaya perjalanan dinas survey (jika ada dilaksanakan) + biaya-biaya selama proses pemilihan penyedia barang/jasa (seperti pengumuman, dll) + penggandaan +
30
biaya lain yang diperbolehkan sesuai ketentuan. Kolom J
:
Diisi jumlah nilai kolom H + I
Kolom K
:
Diisi nomor dan tanggal SP2D atau dokumen-dokumen pendukung seperti faktur, kuitansi dan bukti pembayaran lainnya untuk memastikan jumlah pembayaran atas biaya pengadaan jasa konsultansi yang dikeluarkan.
Kolom L
:
Diisi keterangan lain dan sebagaimana dimaksudkan dalam H
Lampirkan juga data dukung semua berita acara yang telah dibuat sebelumnya..
31
Format 16
Kop surat SKPD Nomor Lampiran Perihal
: nomor surat PA : isikan jumlah lampiran : Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Amuntai, …………………………
Kepada Yth.
BUPATI HULU SUNGAI UTARA di –
AMUNTAI
Dengan ini dilaporkan bahwa proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan pada isikan nama SKPD, sekaligus diusulkan nama SKPD yang bertindak sebagai pengguna hasil pengadaan barang/jasa dimaksud, yaitu sebagai berikut : NO
URAIAN PAKET PEKERJAAN
USULAN SKPD PENGGUNA
KET
Adapun berkenaan dengan rincian dan rekapitulasi daftar pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan beserta data dukungnya adalah sebagaimana terlampir. Demikian disampaikan guna bahan selanjutnya.
Pengguna Anggaran,
Nama NIP
Catatan : Diserahkan kepada Bupati Hulu Sungai Utara melalui Bagian Pengelolaan Aset Daerah Setda Kab. HSU.
32
Format 17 Lampiran Surat Pengguna Anggaran Nomor isikan nomor surat PA Tanggal isikan tanggalnya
DAFTAR PENGADAAN BARANG/JASA YANG TELAH DILAKSANAKAN JENIS PEKERJAAN : PEKERJAAN KONSTRUKSI/PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA
NO
PAKET PEKERJAAN
NO. DAN TGL BA PEMERIKSAAN PPHP
A
B
C
NO. DAN TGL BA PENYEDIA DENGAN PPK
NO. DAN TANGGAL BA PPK DENGAN KPA
NO DAN TGL BUKTI PERJANJIAN
PAGU
KONTRAK
PERENC
PENGWSN
D
E
F
G
H
I
J
K
NILAI PEROLEHAN (Rp) JUMLAH
NO. DAN TGL SP2D/BUKTI PEMBAYARAN
KET
L
M
N
JUMLAH
Pengguna Anggaran,
Nama NIP
Catatan Pengisian : Kolom A
:
Diisi nomor urut
Kolom B
:
Diisi nama paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan
Kolom C
:
Diisi nomor dan tanggal berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dari Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
Kolom D
:
Diisi nomor dan tanggal berita acara serah terima antara Penyedia dengan PPK (format 5, 6 dan 8).
Kolom E
:
Diisi nomor dan tanggal berita acara serah terima antara PPK dengan KPA
Kolom F
:
Diisi nomor dan tanggal bukti perjanjian (bukti pembelian, kuitansi, SPK, surat perjanjian/kontrak) dan isikan juga nomor dan tanggalperubahan kontrak jika ada
Kolom G
:
Diisi nilai pagu anggaran paket pekerjaan
Kolom H
:
Diisi nilai kontrak/SPK/perubahan kontrak jika ada.
Kolom I
:
Diisi nilai perencanaan, jika perencanaan yang sama untuk lebih dari satu pekerjaan konstruksi namun masih sejenis, maka pencantuman nilai perencanaan
33
adalah dengan memasukkan sesuai nilai bobotnya. Misal : satu buah perencanaan dengan biaya sebesar Rp. 10 juta (merupakan nilai perolehan) untuk pekerjaan pembangunan sekolah A dengan nilai kontrak Rp. 300 juta, sekolah B dengan nila kontrak Rp. 200 juta, sekolah C dengan nilai kontrak Rp. 500 juta, maka nilai perencanaannya : untuk sekolah A adalah sebesar = 300 jt / (300 jt + 200 jt + 500 jt) x Rp. 10 jt = Rp. 3 jt untuk sekolah B adalah sebesar = 200 jt / (300 jt + 200 jt + 500 jt) x Rp. 10 jt = Rp. 2 jt untuk sekolah C adalah sebesar = 500 jt / (300 jt + 200 jt + 500 jt) x Rp. 10 jt = Rp. 5 jt Selanjutnya pada kolom N (keterangan) baris yang sama, harus dijelaskan asal-usul kegiatan perencanaan dan pengawasannya yaitu dengan mencantumkan nomor urut sebagaimana format 18, misalnya perencanaan pada kegiatan sekolah A tersebut ada pada normor urut 5 dan pengawasannya ada pada nomor urut 10, maka pada kolom N diisi P5,W10. Untuk pengadaan barang dapat dicantumkan juga jika sebelumnya dibuat dokumen perencanaannya, namun jika tidak ada dapat dikosongkan saja. Kolom J
:
Diisi nilai pengawasan dengan cara pengisian seperti perhitungan bobot sebagaimana contoh pada kolom I diatas.
Kolom K
:
Diisi besarnya biaya istrasi pekerjaan yang diperlukan yang terdiri dari : honorarium panitia/pejabat pengadaan barang/jasa + honorarium PPHP + biaya perjalanan dinas survey (jika ada dilaksanakan) + biaya-biaya selama proses pemilihan penyedia barang/jasa (seperti pengumuman, dll) + penggandaan + biaya lain yang diperbolehkan sesuai ketentuan.
Kolom L
:
Diisi jumlah nilai kolom H + I + J + K
Kolom M
:
Diisi nomor dan tanggal SP2D atau dokumen-dokumen pendukung seperti faktur, kuitansi dan bukti pembayaran lainnya untuk memastikan jumlah pembayaran atas biaya pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan.
Kolom N
:
Diisi keterangan lain dan sebagaimana dimaksudkan dalam H
Lampirkan juga data dukung semua berita acara yang telah dibuat sebelumnya. Format 16 dibuat oleh PA untuk melaporkan semua kegiatan yang ada dalam SKPD tersebut kepada Kepala Daerah.
Format 18
34
Lampiran Surat Pengguna Anggaran Nomor isikan nomor surat KPA Tanggal isikan tanggalnya
DAFTAR PENGADAAN JASA KONSULTANSI YANG TELAH DILAKSANAKAN
NO A
PAKET PEKERJAAN
NO. DAN TGL BA SERAH TERIMA PPHP
NO DAN TGL BA SERAH TERIMA LAP. AKHIR
B
C
D
NO DAN TGL BA SERAH TERIMA PPK DENGAN PA/KPA E
NO DAN TANGGAL BUKTI PERJANJIAN
PAGU
KONTRAK
.
F
G
H
I
NILAI PEROLEHAN (Rp)
KET
JUMLAH
NO DAN TANGGAL SP2D
J
K
L
JUMLAH
Pengguna Anggaran,
Nama NIP Catatan Pengisian : Kolom A
:
Diisi nomor urut
Kolom B
:
Diisi nama paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan
Kolom C
:
Diisi nomor dan tanggal berita acara serah terima hasil pekerjaan dari Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan format 4
Kolom D
:
Diisi nomor dan tanggal berita acara penyerahan laporan akhir antara PPK dengan penyedia format 7
Kolom E
:
Diisi nomor dan tanggal berita acara serah terima pekerjaan antara PPK dengan PA/KPA (format 9)
Kolom F
:
Diisi nomor dan tanggal bukti perjanjian (bukti pembelian, kuitansi, SPK, surat perjanjian/kontrak), isikan juga nomor dan tanggal perubahan kontraknya jika ada
Kolom G
:
Diisi nilai pagu anggaran paket pekerjaan
Kolom H
:
Diisi nilai kontrak/SPK/perubahan kontrak jika ada.
Kolom I
:
Diisi besarnya biaya istrasi pekerjaan yang diperlukan yang terdiri dari : honorarium panitia/pejabat pengadaan barang/jasa + honorarium PPHP + biaya
35
perjalanan dinas survey (jika ada dilaksanakan) + biaya-biaya selama proses pemilihan penyedia barang/jasa (seperti pengumuman, dll) + penggandaan + biaya lain yang diperbolehkan sesuai ketentuan. Kolom J
:
Diisi jumlah nilai kolom H + I
Kolom K
:
Diisi nomor dan tanggal SP2D
Kolom L
:
Diisi keterangan lain dan sebagaimana dimaksudkan dalam H
Lampirkan juga data dukung semua berita acara yang telah dibuat sebelumnya. Format 18 dibuat oleh PA untuk melaporkan semua kegiatan yang ada dalam SKPD tersebut kepada Bupati Hulu Sungai Utara.
36
Format 19
Kop surat SKPD BERITA ACARA SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN NOMOR : isikan nomor berita acara PPK Pada hari ini …………. tanggal …………….. bulan ………….. tahun dua ribu ………….., kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1.
Nama NIP Jabatan
: : :
Alamat
:
Isikan Nama PPK Isikan NIP PPK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran1) Nomor ……….. tanggal …………… tentang ………SK Penunjukkan PPK. Isikan alamat unit kerja PPK Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2.
Nama Jabatan Alamat
: : :
Isikan Nama Penyedia Isikan jabatan dalam perusahaan pada isikan nama perusahaan. Isikan alamat penyedia Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Untuk pekerjaan : Nama pekerjaan Nomor Kontrak/SPK Tanggal Kontrak/SPK Lama/Tanggal Pelaksanaan
: : : :
Lama/Tanggal Pemeliharaan
:
isikan nama pekerjaan isikan nomor kontrak/SPK dan perubahan kontrak jika ada isikan tanggal kontrak dan perubahan kontrak jika ada isikan lama (hari/bulan, dll), isikan tanggal mulai sampai dengan isikan tanggal berakhirnya. isikan lama (hari/bulan, dll), isikan tanggal mulai sampai dengan isikan tanggal berakhirnya.
Dengan memperhatikan : 1. 2. 3. 4.
Surat permintaan serah terima akhir pekerjaan dari isikan nama penyedia Nomor ……….. tanggal ……… perihal isikan perihal surat. Isikan nomor dan tanggal berita acara serah terima yang terkait dengan pekerjaan ini (PPHP, penyedia dengan PPK penyerahan pertama). Foto visual ukuran minimal 3 R yang diambil dari sekurang-kurangnya depan, samping kiri kanan dan belakang sesuai keperluan. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Akhir Pekerjaan Nomor ……….. tanggal ………...dibuat oleh PPHP.
Maka dengan ini menyatakan sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.
PIHAK KEDUA melakukan penyerahan akhir terhadap hasil pengadaan barang/jasa dimaksud diatas kepada PIHAK KESATU. PIHAK KESATU menerima penyerahan akhir hasil pengadaan barang/jasa dimaksud diatas dari PIHAK KEDUA. Setelah ditandatanganinya berita acara ini, PIHAK KESATU mengembalikan jaminan pemeliharaan atau melakukan pembayaran sisa nilai kontrak/retensi kepada PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara5). Hal-hal lain yang berkenaan dengan pasca serah terima akhir ini tetap mengacu kepada ketentuan dalam kontrak/SPK dimaksud dan ketentuan peraturan yang berlaku.
Demikian Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya. Yang Menyerahkan : PIHAK KEDUA Nama Penyedia,
Yang Menerima : PIHAK KESATU Pejabat Pembuat Komitmen,
Tandatangan dan cap
Tanda tangan
Nama jabatan
Nama NIP
37
Catatan : bentuk format berita acara pengembalian jaminan pemeliharaan atau pembayaran retensi disesuaikan dengan keperluan atau ketentuan yang berlaku. 5)
Pemeriksaan akhir dilakukan oleh PPHP yang ditugaskan oleh PPK setelah menerima surat permintaan penyerahan akhir dari penyedia. Berita acara serah terima akhir pekerjaan beserta lampirannya dibuat dalam rangkap dua, untuk disimpan Penyedia dibubuhi materai Rp. 6.000 pada kolom tanda tangan PPK, untuk disimpan PPK dibubuhi materai dan cap pada kolom Penyedia. Setelah dilakukan proses penyerahan akhir, PPK melaporkan segala prosesnya kepada PA/KPA, KPA kepada PA dan selanjutnya PA melaporkan kepada Bupati Hulu Sungai Utara melalui Bagian Pengelolaan Aset Daerah Kab. HSU dengan dilampiri fotocopy berita acara ini dan berita acara pengembalian jaminan pemeliharaan atau pembayaran retensi. Bentuk format laporan kepada Kepala Daerah disesuaikan dengan keperluan, namun laporan tersebut sekurang-kurangnya menjelaskan bahwa proses penyerahan akhir telah dilaksanakan dan telah dilakukan pemeriksaan akhir, retensi atau jaminan pemeliharaan telah dikembalikan kepada penyedia atau digunakan untuk biaya pemeliharaan. Lampiran laporan tersebut sekurang-kurangnya foto visual, berita acara pemeriksaan akhir pekerjaan, berita acara pengembalian jaminan pemeliharaan atau bukti pembayaran retensi, dll sesuai keperluan.
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
H. M. AUNUL HADI
Related Documents g842
Berita Acara 6p8j
October 2020 0
Berita Acara 6p8j
June 2020 5
Berita Acara Kecelakaan wb5o
September 2020 0
Berita Acara Ppdb 1819 28134x
September 2020 0
Berita Acara Pemusnahan Resep 5b6y1f
April 2020 29
Berita Acara Pertandingan 2j4to
April 2020 21More Documents from "ahmad" 6o1c27
Berita Acara Pphp.doc 194n4c
April 2020 23
Pertanyaan Dan Jawaban_kel 5_pet-scan 5n6865
April 2020 9
Sim Gpo - Registrasi Akun Fitriani, S.pd 1m5h4f
December 2019 44
Cf D Lab Report Template 6r283t
November 2021 0
Uln2001.pdf 493y2i
December 2021 0
December 2019 82